灌阳县独立储能电站项目勘察设计施工总承包EPC公告变更

序号

条款号

原文

现文

1

招标公告

5.1递交截止时间：2026年06月10日10时30分。标书代写

5.1递交截止时间：2026年06月23日10时30分。标书代写

2

招标公告

6.1开标时间：2026年06月10日10时30分。标书代写

6.1开标时间：2026年06月23日10时30分标书代写

3

投标人须知前附表2.2.2

2026年06月20日10时30分

2026年06月23日10时30分

4

投标人须知前附表4.1.2

2026年06月20日10时30分

2026年06月23日10时30分

5

投标须知前附表9.7

本次招标工程采用固定总价合同

本次招标工程采用暂定总价合同。

同时招标文件及合同模板中涉及的固定总价均调整为暂定总价。

6

投标须知前附表10.1

（2）邀请所有投标人参加开标会。投标人拟派授权代表按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标提交授权委托书，出示个人有效身份证明文件原件及加盖投标人公章的复印件，以证明其出席。拟派授权代表出席开标会迟到，或未提交授权委托书，或未持个人有效身份证明文件原件及加盖投标人公章的复印件参加开标会的，由招标人核实确认并如实记入开标会记录，****委员会按废标处理。标书代写

（2）邀请所有投标人参加开标会。投标人拟派授权代表按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标提交授权委托书，出示个人有效身份证明文件原件及加盖投标人公章的复印件，以证明其出席。拟派授权代表出席开标会迟到，或未提交授权委托书，或未持个人有效身份证明文件原件及加盖投标人公章的复印件参加开标会的，或投标人不派授权代表参加开标会的，由招标人核实确认并如实记入开标会记录；投标人不得对开标结果有异议。标书代写

7

招标文件第50页

表中序号5的 勘察设计等 项目内容的 现场勘探、可研报告、图纸设计、并网等

表中序号5的 勘察设计等 项目内容的 现场勘探、图纸设计等

8

合同协议书 【合同工期】

1、计划开始工作日期：2026 年 6 月 15 日。

1、计划开始工作日期：2026 年 月 日。

9

专用合同条件1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件 ：本合同适用中华人民**国的现行法律法规及**壮族自治区、**市相关****政府发布的指导性文件，《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》等。

适用于合同的其他规范性文件：本合同适用中华人民**国的现行法律法规及**壮族自治区、**市、**县相关****政府发布的指导性文件，《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》等。

10

专用合同条件1.10 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为签约合同价款的10%。

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为签约合同价款的3%。

11

专用合同条件13.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：承包人应在每月 25 日前向发包人提交工程付款申请书，发包人应在 14 天内审核完毕，并于次月 15 日前向承包人支付本月工程进度款。

工程进度付款申请方式：承包人应在每月 20日前向发包人提交工程付款申请书，发包人应在 10个工作日内审核完毕，并于次月 10 日前向承包人支付本月工程进度款。

12

专用合同条件13.3.2.2 **工程费价款支付

预付款：本合同生效后，按合同计价内**部分预付款为 ****％支付给乙方,即【*****】元（大写：【****元整】） ，在乙方满足如下支付先决条件后 30 个自然日内支付

预付款：本合同生效后，按合同计价内**部分预付款为20％支付给乙方,即【*****】元（大写：【****元整】），在乙方满足如下支付先决条件后7个自然日内支付，若到期内未支付，乙方可暂时停工，待发包人支付后复工，期间带来的损失由发包人承担。

13

进度款：按月度支付，承包人每月 20 日上报上月 20 日至本月 19 日的已完成合格工程量后，发包人 10 个工作日内审核完毕，次月 10 日前，支付本月度工程进度款，工程进度款按本月累计确认已完工程量 85%支付（甲指乙采材料和设备费支付待乙方进场后，由甲方、乙方和设备供应商另行签订三方协议）。

修改为：①按月度支付，承包人每月 20 日上报上月 20 日至本月 19 日的已完成合格工程量后，发包人 10 个工作日内审核完毕，次月 10 日前，支付本月度工程进度款，工程进度款按本月累计确认已完工程量 80%支付。
②甲指乙采材料和设备费支付待乙方进场后，由甲方、乙方和设备供应商另行签订三方协议。

14

14.1发包人违约

14.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无正当理由不支付工程竣工结算价款等。

14.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：发包人应承担并赔偿因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。

14.1.1发包人违约的情形

（1）发包人违约的其他情形：无正当理由不支付工程竣工结算价款等。（2）进度款逾期支付的违约责任：发包人次月10日未支付上月度工程进度款的，承包人可暂时停工，待发包人支付后复工（工期顺延）。

14.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：发包人应承担并赔偿因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，发包人逾期未按合同约定时间支付进度款和竣工结算价款的，从逾期之日起计算，按照贷款市场报价利率（LPR）向承包人支付利息；逾期支付超过 56 天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。发包人对承包人赔偿责任的最高限额为签约合同价款的3%。

15

专用合同条件13.4.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限 ：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28 天内。

发包人审批竣工付款申请单的期限 ：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28 天内。若发包人在收到承包人提交完整竣工结算申请后 60 天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请。

16

13.5.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：（2）3%的工程结算款；

质量保证金采用以下第（1）种方式：（1）工程质量保证担保，保证金额为：**工程结算款的3%；

17

专用合同条件13.5.2质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第 2 种方式：（2）工程竣工结算时一次性预留结算额的 3%作为质量保证金；

质量保证金的预留采取以下第 3 种方式：（3）其他预留方式：质量保证金额为**工程费的结算审核结果的 3%，****银行保函等方式缴纳工程质量保证金。

18

专用条件第6.2.3条

承包人同意从发包人指定的供应商采购符合发包人质量标准的设备及材料。甲指乙采材料和设备见附件一《EPC总包价格表及合同设备清单》，发包人同意对承包人支付甲指乙采材料和设备总价的2%采保费。

承包人同意从发包人指定的供应商采购符合发包人质量标准的设备及材料。甲指乙采材料和设备见附件一《EPC总包价格表及合同设备清单》，发包人同意对承包人支付甲指乙采材料和设备总价的1.5%采保费，因指定供应商原因导致承包人损失（包括窝工、返工等）的，发包人应先行向承包人全额赔偿，若因甲指乙采材料和设备的价格超支原因导致项目结算价超过合同价格，则超过部分由发包人承担。

19

专用条件第14.2.3条

专用条件第8.6.2条及 第14.2.3条冲突

删除专用合同条件 14.2.3 条全文

20

专用条件第19.2条

……****法院诉讼解决。

项目****人民法院****法院）诉讼解决。

21

合同模板第141页，专用13.3.2.1

（2）提供有不可撤销的履约保函（按合同总额的10%）

（2）提供不可撤销的履约保函（按勘察设计费总额的10%），工程竣工验收合格后7日内退还

22

合同模板第143页，专用13.3.2.2

（2）提供有不可撤消的履约保函（按合同总额的10%）；

（2）提供不可撤销的履约保函（按**工程费总额的10%），工程竣工验收合格后7日内退还。

23

2.2招标内容和范围

其他工作：负责办理项目施工许可、安全预评价报告编制及专家评审、土地征收事项社会稳定风险评估、外线输出相关手续（包括但不限于可研、规划、核准、水保、环评、稳评、青赔等）、各类试验等工作并承担相应费用。培训、移交生产、工程、设备质保期的服务及运营等，本项目所涉及的所有永久与临时工程均属在内。

其他工作：协助业主办理项目施工许可、安全预评价报告编制及专家评审、土地征收事项社会稳定风险评估、外线输出相关手续（包括但不限于可研、规划、核准、水保、环评、稳评、青赔等）、各类试验等工作。培训、移交生产、工程、设备质保期的服务及运营等，本项目所涉及的所有永久与临时工程均属在内。

24

合同模板合同协议书一、工程概况5.工程内容及规模3.调试实验及并网手续

负责组织开展满足储能站送电要求的全部调试、试验、试运行及验收，负责办理并网相关手续等工作，****公司签订并网调度协议、购售合同所需的资料并保证通过审查，****公司在并网投产前完成现场的质量监督及调度验收并获得相关文件，负责办理发电许可文件。如在并网过程中涉及费用支出，由承包人承担。

负责组织开展满足储能站送电要求的全部调试、试验、试运行及验收，协助业主办理并网相关手续等工作，协助****公司签订并网调度协议、购售合同所需的资料并保证通过审查，****公司在并网投产前完成现场的质量监督及调度验收并获得相关文件，协助业主办理发电许可文件。

25

合同模板专用合同条件1.1.2.1单位/区段工程的范围：

乙方负责项目全过程管理及相关项目施工许可、安全预评价报告编制及专家评审、土地征收事项社会稳定风险评估以及外线输出相关手续（包括但不限于可研、规划、核准、水保、环评、稳评、青赔等）等手续的办理，项目交付和缺陷责任期保修等售后服务，并在交付甲方时达到合同约定的技术规范和行业标准的完整

可使用状态，实现交钥匙工程，乙方负责的工作及需办理的相关手续包括但不限于：

乙方负责项目全过程管理及协助业主办理相关项目施工许可、安全预评价报告编制及专家评审、土地征收事项社会稳定风险评估以及外线输出相关手续（包括但不限于可研、规划、核准、水保、环评、稳评、青赔等）等手续的办理，项目交付和缺陷责任期保修等售后服务，并在交付甲方时达到合同约定的技术规范和行业标准的完整可使用状态，实现交钥匙工程，乙方负责的工作及需办理的相关手续包括但不限于：

26

专用合同条件4.4 联合体约定

联合体牵头方统一接收发包人支付工程款，联合体牵头方支付给设计方设计费以收到发包人支付相应设计费为前提。联合体牵头方收到发包人支付的设计费后，联合体成员方向牵头方开具满足要求的合格发票后，牵头方及时向联合体成员方支付。

本合同款项按照服务内容分别支付勘察设计费和**工程费，有联合体的，按照联合体分工对应的款项和额度，分别支付给联合体各成员单位