中国电建江西水电公司吉电股份江西新能源公司邕宁那楼风电场二期工程项目EPC总承包项目220KV外送线路工程（含间隔改造）采购项目公开询比采购公告

（采购编号：**** ）

1.采购条件

********风电场二期工程项目，项目业主为**吉投****公司，资金已落实。****风电场二期工程项目包含的220KV外送线路及对侧间隔改造工程标段已得到业主认可，具备采购条件，****作为采购人，现对该****风电场二期工程项目220KV外送线路及对侧间隔改造工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取220KV外送线路及对侧间隔改造工程采购文件参与本项目220KV外送线路及对侧间隔改造工程采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:**壮族自治区**市**区那楼镇境内。

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：工程规划总装机容量100MW，拟安装16台单机容量为6.25MW的风电机组，本工程自建一座220kV那楼风电二期升压站（该升压站在220kV满天星升压站站内空余场地建设），**1回那楼风电二期升压站~那楼**升压站的220kV线路接入主网，**那楼风电二期升压站~那楼**升压站220kV线路，采用架空架设，本工程在那楼**升压站汇集后通过那楼**升压站～民歌站220kV线路接入电网。本工程共安装16台单机容量6250kW风力发电机组，总装机容量为100MW。风机出口电压为1.14kV，经电缆引接至机组升压变低压侧，通过机组升压变升压至35kV，再通过4回35kV****风电场的220kV升压站的35kV母线上。本工程在220kV满天星升压站预留场地进行扩建，220kV侧的接线形式采用单母线接线形式，本期建设1台主变，1个主变进线间隔，1个出线间隔，1个PT间隔。本项目配套建设20MW/40MWh的储能，与升压站扩建同期建设。

标段概况：本标段包含**升压站220kV对侧间隔建筑及安装工程、送出线路工程等。

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年06月20日，具体开工以采购人（****）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）。项目竣工2026年12月30日。合同工期总日历天数193天。

2.4 质量要求

符合现行国家、当地有关法律规定和主合同约定的验收标准的要求，一次性验收合格；质量目标:

(一)工程整体质量满足验收规范和标准的要求；

(二)质量零事故(不发生违反现行国标及行业标准的质量问题)；

(三)项目达标投产；

(四)阶段性监检一次性通过率100%，施工质量未达到上述质量标准时，响应人须立即返工处理至采****公司和监管部门验收合格，并承担由此产生的返工费用，若由此导致逾期的，响应人仍应依约承担违约责任及赔偿责任。

（五）创中国电力优质工程奖。工程开工前，应根据工程总体质量目标，制定创建优质工程规划和实施细则，并在工程建设全过程中组织实施。

2.5 采购范围

****风电场二期工程项目220KV送出线路及220kV****电站间隔改造施工(含采购、送检、施工、试验、调试、通信、验收、征地、砍伐证办理及地面附着物赔偿、青苗赔偿、水环保工程、政府及电网等相关手续办理及地方关系协调等工作)，包含但不限于：

(1)响应人负责整个工程施工及采购:应包括送出线路及220kV****电站间隔改造的建筑、安装工程施工，接地施工、通信工程施工、水保及环保设施施工及验收，还包括所有材料及设备的采购（除甲供设备）、调试、试运行、催交、运输（含二次倒运）、接车、卸货、保管、建设期工程保险、以及试样的取样、送检和提供报告;****公司、****公司完成场站命名，所有涉网设备联合调试及调通、通信设备联调及调通等所有与电网有关的工作。

(2)响应人负责并网手续的办理、涉网试验、网安通讯技术服务、电磁暂态仿真及验证实测、专项报告、工程相关检测及验收、相关职能部门办理工程移交手续以及质保期内的质量保证服务等。

(3) 施工关系协调，响应人负责本标段施工关系协调(包括征地协调和其他施工协调) .费用由响应人承担，包含在总价中，不再另行计算。在施工过程中因响应人协调不利因此延误工期，采购人将按照延误时间予以考核，对上述原因引起的赔偿采购人有权直接扣减工程款补偿给个人或相关单位。

(4)永久及临时占用土地拆迁补偿费、青苗补偿费等:永久及临时占用土地拆迁补偿费、青苗补偿费等所有涉及土地使用的相关费用均由响应人承担，包含在总价中，不再另行计算，包括但不限于:征地拆迁补偿费、土地复垦费、青苗补偿费、植被恢复费、耕地占用税、耕地开垦费、失地农民社保、水利基金、政府征拆迁经费、报批组卷费、生产及生活临建设施，材料加工场地、设备及材料堆放场地、取料场，弃土弃渣场，施工时发生的土石料滑坡占地等临时用地手续办理、临时占用土地费及青苗补偿费。

(5)施工过程中所占用的临时场地和临时施工道路的费用、协调工作费用、超出临时租地范围的施工用地费用、施工期间造成的土水流失环保林业罚款费用、施工期间造成的牲畜死亡费用、施工发生的阻工协调费用。响应人要在施工时不得超出施工红线图的占地，若超出征地红线的范围，响应人承担所有责任及损失。征占临时用地前，范围须经采购人确认，如发生未确认先征占或确认情况发生，全部责任由响应人自行负责，对采购人造成损失的，按损失情况的双倍在合同中扣除。由于本标段响应人提供的设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；施工期间响应人原因造成的水土流失环保林业罚款费用；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用；他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阻挠施工的协调及费用；因响应人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用，其他为促进本工程顺利进展的协调工作及费用等。

(6)本工程涉及环境及水保敏感区域，工程区域施工过程与环境、水保恢复同步进行，切实满足水保、环保验收要求。

（7）****政府、业主、其他相关部门对采购人的罚款、损失，响应人应承担所有责任。响应人负责配合各项内外部检查及验收工作（包括但不限于：林业、水土保持、环境保护、消防检查、职业健康、安全检查等），配合发包方完成质量监督检查等。

（8）在合同清单中未列出的，但确实是工程范围中应该有的，完成本工程项目所要求的，均应由响应人负责，以及所有的施工准备、安全文明施工措施等、成品保护、与移交期间检验与取证、验收及合同包含的所有风险、责任等。

（9)施工分界:响应人应将导线接至升压站钢构（支）架上，包含不限于构架上金具、绝缘子等所有安装工作内容，光纤的熔接与导通（升压站设备至对侧站设备）、安装过程中产生的一切后果，由响应人承担。因响应人施工导致构架或其他升压站构筑及设备损坏，其责任由响应人全部承担。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力工程施工总承包贰级或输变电工程施工总承包贰级及以上资质，且具有承装承修承试贰级许可资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。

3.1.3 企业主要人员要求：

1)项目经理：具有相应专业一级及以上建造师职业资格证书、安全生产考核B证且含****公司授权、单位参保证明及劳动合同；

2)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称，单位参保证明及劳动合同；

3)安全负责人：具有安全生产考核C证，单位参保证明及劳动合同。

3.1.4 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等。

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.****.cn/)；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2026年6月16 日23时00分前（**时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://bid.****.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年6月17日14时30分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。电子标服务

投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式加急标书代写

6.1开标时间：2026年6月17日14时30分，地点为:**省**市**区**路 2088 ****公司。加急标书代写

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电**光采购网（https://bid.****.cn/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：****

地 址：**省**市**区**路 2088 ****公司

联 系 人：李嘉琪

电 话：152****3007

电子邮件：****@126.com

10.监督机构

监督机构：********纪委办公室(监标)

监督电话：0791-****0726

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

****

2026年 6 月 11 日