中国电建江西水电公司唐山汉沽风电一期175MW项目EPC总承包项目风机及箱变安装工程B标段采购项目公开谈判采购公告

（采购编号： **** ）

1.采购条件

****已成交**汉沽风电一期175MW项目，项目业主为汉沽****公司，资金已落实。其中**汉沽风电一期175MW项目包含的风机安装标段已得到业主认可，具备采购条件，****作为采购人，现对该项目进行风机安装标段采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取风机安装工程B标段采购文件参与本项目风机安装工程B标段采购

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:**省**市汉沽管理区。

2.2 工程概况及标段概况

2.2.1项目概况：**汉沽风电一期175MW项目(项目核准名称:汉沽****公司35万千瓦风电项目(保障性)，批复容量为17.5万千瓦风电)，位于**省**市汉沽管理区，场区中心距离**市区约30km，场区紧邻G25长深高速，交通条件便利。拟建场区为****，地形平坦，地质抗震烈度V度。项目装机容量175M，拟安装14台单机容量6.25MW风电机组，轮毂高度为160m(混凝土塔筒+钢塔筒)，配套**一座220kV升压站，并配置35MW/70MWh磷酸铁锂电池储能。

2.2.2标段划分：2个标段。

2.3 工期要求

计划开工日期为 2026 年 06 月 20 日、计划竣工日期为 2026 年 9 月 30 日，具体开工以采购人（****）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同或变更工期一致）。

2.4 质量要求

依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及主合同文件中所有业主之其他相关工程质量规定，并须在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次验收合格。

2.5 采购范围

14台6.25MW风电机组安装及调试，具体如下：

（1）发电机组、叶片和轮毂、塔筒塔架（包含混凝土段塔架）、塔架内电气柜、厂供电线、电缆、光缆、塔筒外爬梯、塔筒外散热器及设备照明、视频监控系统等附属设备的安装及风机安装手册中标明的其他工作内容。设备安装完成后，需经甲方、****风机厂家组织验收，对验收中发现的问题应及时消缺，消缺后方可移交调试单位；

（2****风机厂家进行风机机组的调试及试运行验收等（配合厂家调试的发电机及配合用工由响应人负责）；

（3）工程竣工资料编制、整理及移交，配合工程竣工交接验收。

（4）过渡垫板及倒运，混凝土段塔架高强灌浆、现场分片灌浆及组装，负责混凝土塔筒段与基础的灌浆连接(包含基础与第一节混塔根部座浆缝防水)，转换段与混凝土塔筒段的灌浆连接；主吊及辅助吊车均需满足设备参数重量及工况要求；

（5）根据项目现场进度情况，响应人必须满足采购人进度计划要求组织两台以上主吊及作业人员进场施工，确保能同时开展两个及以上工作面进行作业，增加主吊费用含在合同价中。

（6）响应人负责所有设备材料的堆场平整和看护保管（不包括堆场的租赁）、堆场的防护栏杆、警示标志等安全防护设施等。

（7）抽拔棒(含基础抽拔棒及对应的钢管)、混塔安装的所有座浆料、结构胶、螺栓及附件由乙方负责，风机和叶片等大件安装的螺栓、吊具及附件由厂家提供，由乙方按厂家指导现场施工；

（8）塔架预埋门框制作及安装，混塔预埋件制作安装，混塔内镀锌扁铁、混塔段间的接地连接铜编织带；

（9）塔筒门、内爬梯、平台等混塔段内附属件由承包方负责安装(如需，包括外爬梯安装)，高空安全防护措施。

还应包括但不限于以下内容：

（1）本工程施工范围内施工所需人工、机械、辅材、机械燃油、吊具、材料、安装工具等辅助工具、响应人范围内所有税费、各项保险全部由响应人承担，响应人劳务人员伙食、住房及上下班交通车辆全部由响应人自行解决，并符合“安全、健康、环保”的要求。施工电源、施工水源、现场通信及网络响应人自行准备。

（2）负责完成合同范围内所有甲供设备、材料的机位点装卸货、场坪范围内倒运、开箱验收、检验、保管、保养、发放及包装物回收保管（包含但不限于设备支架装车等）等工作。塔筒、叶片、机舱由大件运输单位运达到机位点。

（3）本工程的设备、备品备件及专用工器具由响应人保管，若由于响应人的原因引起的损坏或丢失则由其负责赔偿，竣工后专业工器具移交采购人单位，并附工具清单。

（4）施工现场的安全保卫及其他设备等（包含堆场的防护围栏、警示标志等安全防护措施）、施工期间的保管及完工后至移交前成品的保护工作等，发生的费用应含在报价中，不另行计算，如现场发生材料、设备丢失造成损失由响应人自行承担；

（5）施工安全措施费和在**、村庄、道路及其他有车辆通行、人、畜生活的区域施工，为满足安全、文明施工要求和市政、规划、交通、环保、绿化管理规定而采取必要措施及制安各类标识等发生的费用；

（6）施工机具拆装费，****设备厂家发生的费用；

（7）施工技术措施和施工组织措施费用；

（8）工程资料：采购人负责统一各项管理目标，组织图纸会审。响应人负责编制工程测量定位、技术交底、图纸会审、施工组织设计、专项施工方案、施工计划等安装所需所有资料（含竣工验收资料）的整理，并积极配合采购人完成向业主的资料移交工作。响应人承诺：保证按合同规定进行工程施工并履行其他合同义务。未经采购人书面确认的分包行为而产生的侵权、违约和工程结算纠纷等事宜，由响应人自行通过和解、调解、诉讼或仲裁方式解决；

（9）高强螺栓检测费含在全费用综合单价内；

（10）采购人提供项目发电机组技术参数仅供参考（详见附件十二《发电机组技术参数表》），具体参数以实际到货为准，响应人不因此改变合同综合单价；

（11）吊装完成后，电装必须在3日内完工，否则采购人有权安排其他人员进场施工，并按相应费用的1.5倍在响应人工程款中扣除。风机设备试运行前的消缺整改需在收到整改单后3日内完成；

（14）响应人须负责组织风机吊装施工方案等危大工程的技术文件评审工作，相关费用均包含于响应人报价中，由响应人综合考虑并承担。

注：工程的分界点：

本次采购两个标段风机安装工作避免窝工情况，施工机位点由甲方项目部根据风机位具备施工交付条件后进行分配。响应人需考虑全场施工条件，不得以施工环境等原因拒绝甲方安排，由此导致的窝工响应人自行承担。

本标段与集电线路工程标段工作分界点：塔筒内电缆、光缆安装由本标段负责（接头材料由响应人自行采购），塔筒外电缆、光缆安装（含光缆熔纤连接）由集电线路工程标段负责，响应人负责将集电线路工程标段进入塔筒内的电缆、光缆安装至对应控制柜，接头材料由响应人自行采购。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有特种工程专业承包(特殊设备的起重吊装)资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。

3.1.3 企业主要人员要求：

1)项目经理：具有相应专业一级及以上建造师职业资格证书；

2)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；

3)安全负责人：具有安全生产考核C证

3.1.4 企业工程业绩要求：近三年有至少1项陆上风电项目5MW以上风机混塔吊装工程业绩的合同、完工证明文件等。

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.****.cn/)；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年6月 17 日 17 时 00 分前（**时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://bid.****.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商响应操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2026年6月18日14时30分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。电子标服务

响应工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台响应管家。

6.开标时间、地点、方式标书代写

6.1开标时间：2026年6月18日14时30分，地点为:****。标书代写

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电**光采购网（https://bid.****.cn/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：****

地 址：**省**市**区**路 2088 号****

联 系 人：刘程诚

电 话：159****5856

电子邮件：****@126.com

10.监督机构

监督机构：****纪委办公室（监标）

监督电话：138****2644

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

****

2026年6月12日