中国电建西北院陕西省榆林市华秦榆阳10万千瓦风电项目EPC总承包项目风机及箱变基础工程（建安二标）劳务分包采购项目公开谈判采购公告

中国电建西北院**省**市华秦**10万千瓦风电项目EPC总承包项目风机及箱变基础工程（**二标）劳务分包采购项目

公开谈判采购公告

（采购编号：****

1.采购条件

华秦**10万千瓦风电项目已批准建设，项目建设单位为**华****公司，资金已落实。本次采购人为****，目前已具备采购条件，现对该项目华秦**10万千瓦风电项目风机及箱变基础工程（**二标）劳务分包进行公开谈判。凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目公开谈判。

该项目资金已落实，具备采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

**省**市**区

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：华秦**10万千瓦风电项目场址位于**省**市**区境内，地理坐标介于东经110°01'35"~110°11'45"，北纬38°25'55"~38°32'34"之间，场区内可布置机位高程介于1130m~1340m之间，距离**市约37km；另外G337沧榆高速、S11神佳米高速、S12榆佳高速从场区周边通过，运输条件相对较好。采用13台WTG221-6.7MW-140m和2台WTG221-6.7MW-120m的风力发电机组，建设一座110kV升压站，以一回110kV线路接入对侧站，最终的接****公司的审查批复意见为准。

标段概况：本标段为华秦**10万千瓦风电项目风机及箱变基础工程（**二标）劳务分包。

2.3 工期要求

华秦**10万千瓦风电项目风机及箱变基础工程（**二标）劳务分包，计划开工日期：2026年07月05日（具体以监理下达的开工令为准）。计划于2026年10月30日风机及箱变基础施工完成，工期118日历天。

2.4 质量要求

华秦**10万千瓦风电项目风机及箱变基础工程（**二标）劳务分包 质量要求：工程施工质量符合设计图纸、有关标准规范，施工验收合格率100%；施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求；建设过程中不发生一般及以上质量事故；其他性能指标符合国家和行业技术规范、验收要求、设计要求等规定的合格质量标准，同时满足技术协议书要求。若各标准间要求不一致，则应执行技术要求较高的标准。在合同签订后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范、标准及规定，则响应人应遵守。采购人鼓励响应人提出更高的质量标准，并在工程中实施。

2.5 采购范围

本次采购工程为华秦**10万千瓦风电项目风机及箱变基础工程（**二标）劳务分包

本标承包范围包括（但不限于）：

承包范围具体包括但不限于如下：

（1）风电机组基础工程(13座混塔基础，2座锚笼环基础）、机组变压器基础工程（15座）、风电机组及机组变压器接地工程、油气管线防护、安全监测工程、目视化（KKS编码）、试桩及桩基检测。

（2）负责本标段部分设施拆除，对原来的建筑物、构筑物、钢结构等进行修改或增加、二次加固费用均已包含在报价中。

（3）临时工程费、雨季施工费和冬季施工供暖费（含冰雪清理费用）均已含报价中。

（4）负责协助建设单位开展本标段技术监督工作，费用已包含在报价中。

（5）按照工程承包人要求完成本标段施工期、运行期施工场区内所需的宣传标语，负责按照工程承包人要求制作与安装本标段与本工程建设相关的各种临时、永久标志牌费用均已包含在报价中。

（6）本标段所有的环境保护措施、水土保护措施、职业健康措施、安全措施的实施费用均已包含在报价中；临时工程费、雨季施工费和冬季施工供暖费（含冰雪清理费用）均已含在报价中；

（7）劳务分包人负责按照建设单位档案管理要求进行搜集、整理工程建设过程中本标段的全部档案资料并负责整理移交、竣工档案验收工作费用均已包含在报价中。

（8）劳务分包人自行考虑弃土费用，费用已包含在报价中。

（9）全部工作应满足工程承包人、****公司要求。

其他劳务分包人实施内容详见工程量清单。

劳务分包人自行承担的工程施工所需的以下临时工程（包括但不限于）：

（1）施工交通、施工临时住房及办公、供水、临时照明、供电及施工通讯；

（2）机械修配、材料加工等附属设施；

（3）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；

（4）生产、生活临时电气设备及安装调试物；

（5）材料堆场、仓库。

3.响应人资格要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；响应人必须具有施工劳务资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近3年财务会计报表（2023-2025年，若无2025年度财务会计报表，则提供 2022-2024年的财务会计报表）

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：一级建造师执业资格及建筑企业安全员B证；

（2）项目技术负责人的资格要求：具有二级建造师或中级及以上职称；

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有湿陷性黄土地区风机及箱变基础工程类似施工业绩1项及以上；

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

3.2.2响应人必须考虑固定场所与人员组建项目部，其中必须健全安全管理、质量管理体系，并成立管理机构。

4.谈判采购文件的获取

1.凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年06月17日至2026年06月22日17时00分前（**时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.****.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。电子标服务

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共**交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2026年06月25日10时30分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。标书代写

响应工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2.本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

4.响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5.响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的响应人。

6.中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

6.谈判时间、地点

6.1谈判时间（预计）：2026年06月25日14时30分（**时间）

6.2谈判地点：线上谈判

6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.发布公告的媒介

本次谈判公告在中国电**光采购网（https://bid.****.cn）、****集团****研究院有限公司网站（http：//www.****.cn）上同时发布。

8.成交人数量

成交人数量:1人

9.联系方式

采 购 人：****

地 址：**省**市**区韦曲街办城南大道18****基地

联 系 人：王工

电 话：029-****0483

电子邮件：****@nwh.cn

10.监督机构

监督机构：****集团****研究院有限公司

监督电话029-****0477

11.提出异议的渠道和方式

如有异****集团****研究院有限公司。

联系人：阎工

联系电话：029-****0477

电子邮箱：****@powerchina.cn

请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

****

2026年 06 月 17日