中国电建西北院山西京能寿阳100MW风电项目风电场区及220kV升压站施工总承包建安工程项目山西京能寿阳100MW风电项目道路工程、风机及箱变基础工程1标段劳务分包采购项目公开谈判采购公告

**京能**100MW风电项目道路工程、风机及箱变基础工程1标段劳务分包公开谈判采购公告

（ 采购编号：****）

1.采购条件

**京能**100MW风电项目风场及升压站EPC项目已批准建设，项目建设单位为****，资金已落实。本次采购人为西北水利****公司，目前已具备采购条件，现对该项目**京能**100MW风电项目道路工程、风机及箱变基础工程1标段劳务分包进行公开谈判采购。凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判文件参与本项目公开谈判。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

建设地点位于**省**市**县羊头崖乡红洼村以南。

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：

**京能**100MW****风电场区及220kV升压站施****风电场拟选场址位于**县羊头崖乡红洼村以南、白**以东、风子头以北、水磨头以西的山梁上，面积约50km2，距**县约33km，属山地地貌，海拔1165~1590m，地势陡峻，风机布置于山顶或山脊，升压站拟建于**村附近。场址区活动断裂不发育，处于相对稳定地块，存在Ⅱ级非自重湿陷性黄土（粉土），地基土类型分为中软土（黄土区，Ⅱ类场地）和坚硬土（砂岩区，Ⅰ类场地）；抗震设防烈度为Ⅶ度（0.10g），特征周期0.45s，设计地震分组为第三组，地下水位埋深大于30m，无地震液化问题，黄土区土壤电阻率150~300Ω﹒m，砂岩区1000~2000Ω﹒m。气象上属温带大陆性气候，多年平均风速2.5m/s，最大风速17m/s，年均8级以上大风日数9.3天，全年主导风向为**（频率13%），冬季主导风向为西北风，年静风频率33%。

**京能**100MW****风电场区及220kV升压站施工总承包**工程装机容量100MW，拟配套建设1座220kV升压站，电压等级为220/35kV，新设1台100MVA主变压器。风电场通过4回集电线路接入**的220kV升压站，升压站经1回220kV线路接入**220kV变电站，线路长度约23km。

标段概况：本标段为**京能**100MW风电项目道路工程、风机及箱变基础工程1标段劳务分包。

2.3 工期要求

**京能**100MW风电项目道路工程、风机及箱变基础工程1标段劳务分包，计划开工日期：2026年7月5日（具体以监理下达的开工令为准），计划于2026年11月20日施工完成，计划竣工日期2027年 2月15 日（具体以现场下达的开工令与完工时间要求为准）。

2.4 质量要求

**京能**100MW风电项目道路工程、风机及箱变基础工程1标段劳务分包 质量要求：（1）施工工作应全面执行国家现行有效的法律、法规，国家、行业与地方现行有效的标准、规程和规范。

（2）风电场工程质量要求为优良工程，其中：土建分项工程合格率 100%；安装分项工程合格率 100%；设备性能考核指标全部满足技术协议书要求；土**装工程质量评定优良率100%。

（3）不发生一般质量事故；工程无永久性质量缺陷。

（4）工程不发生人身伤亡事故。

（5）响应人涉及工程质量的活动应按ISO9001的要求建立质量管理体系及现行有关标准、规范，建立分级验收制度，配备合格的各级检验员在规定的环节检验、试验，保证合格的产品进入下道工序。

2.5 采购范围

本次采购工程为**京能**100MW风电项目道路工程、风机及箱变基础工程1标段劳务分包本标承包范围包括（但不限于）：

16座风力发电机组安装平台场地平整、土石方开挖、回填、浆砌石挡土墙、浆砌石截水、排水沟等；场内**场内道路路基平整及压实、土方开挖、土方回填、山皮石路面、块石换填、钢筋混凝土圆管涵、排水沟、浆砌石挡土墙、道路及机位标识牌、警示牌等；场内改造道路路基平整及压实、土方开挖、土方回填、山皮石路面、钢筋混凝土圆管涵、排水沟等；升压站进站道路反光镜等；16座风机基础土方开挖、石方开挖、土石方回填、换填、垫层混凝土、基础混凝土、高强灌浆料、钢筋、钢结构制作与安装、电缆埋管、通信埋管、排水埋管、沉降观测点、沉降观测基准点、基础防腐、基础防水、沉降测量与分析、锚栓张拉安装与检测、CFG桩、灌注桩钻孔浇筑、接地工程等；16座箱变基础土方开挖、石方开挖、土石方回填、基础混凝土、钢筋、变压器油池、基础埋管、电缆埋管、防护栏、围栏、****风电场区内全部土建工作；永临电源工作；试验、试桩等工作（除甲供材料外，其余均由响应人完成）（具体范围详见工程量清单报价表）。

钢筋、风机基础混凝土为甲供材，甲供设备材料卸货、装车、二次倒运、保管等工作由响应人负责，其余设备材料均由响应人自行采购。响应人须在施工前对现场机位的具体分布、地形地貌、地质水文、交通条件、施工难度差异及相互影响进行充分勘察与评估，其报价已综合考虑不同区段的地质变化、施工难度、土石比例等因素。道路的修筑与维护须满足风力发电机组大件运输车辆及大型施工机械的安全、全天候通行要求。

其他需响应人负责的事项：

1.本工程涉及临时征地工作由响应人配合招标人完成，涉及到响应人因自行占据的临时用地，由响应人自行负责全部内容及费用；

2.****政府所要求的项目配套投资、扶贫资金等所有费用；

3.配合进行电力质监、并网手续办理等，接地检测、报告等与本工程并网相关的工作；

4.负责施工前至项目竣工验收移交前所有设备、材料看护及保管并确保设备、电缆及附件安全保卫工作；做好现场设备、电缆及材料附件的防尘、防风、防雨措施；同时负责项目资料报审等全部工作和移交以及质保期内的服务，并达到业主达标投产要求；

5.完成调试和并网前后的消缺和整改工作；

6.负责及时清理现场施工中所产生的木板、包装箱、塑料、电缆盘及其他生活垃圾；

7.负责消缺、验收工作，配合调试、试验（含报告）及试运行工作；充分做好安全保护措施；

8.响应人所报单价中应充分考虑由于大风、雨雪等恶劣天气原因所造成的响应人人员、设备等的窝工，此种原因造成的窝工采购人将不予签认；

其他说明：响应人保证使用的材料、半成品、构配件、工具、施工方法等不涉及知识产权争议，产生争议的由响应人负责；

9.满足正常发电和运行要求的全部工作；

10.施工图纸、规范和技术要求规定的所有工作内容；

11.其他

1）工程建设过程中的农民工管理资料收集、整理并负责移交给招标人；

2）参加施工过程中的检查、配合招标人完成竣工验收及工程审计等相关工作；

3）正式移交之前的缺陷处理以及缺陷责任期、质量保修期内的修复等相关工作；

4）做好与本工程相关的建设（包括但不限于水、电、路、征地等）协调工作，确保工程按计划工期进行。（详见谈判采购文件技术条款与采购清单）；

5）所有人员进场前必须体检并向招标人提供体检报告，有高血压或心脏病的人员禁止进入施工现场，并由响应人购买与本工程相关的保险（包括但不限于）：工伤保险、意外险或雇主责任险等；

6）为确保作业现场及外界通信畅通。现场每个工作面须配置对讲机及卫星电话；

7）在场内道路及平台等设计施工中须充分考虑原有水系的影响，新设计的排水系统确保所涉及的村庄、矿山、水库、土地、水源等不受影响；排水系统顺畅，符**保环保要求，不影响村民生产生活，并承担相关费用，不造成滑坡、坍塌、水淹等事件；

8）应对工程施工进行合法、合规、完备、高效的管控，确保工程安全、质量、进度、造价等满足招标人工程建设需要，应负责现场实施过程的环境保护，采取措施控制和处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物、噪声等对环境和居民的污染和危害，并办理和承担相关手续及费用；

9）施工期间严禁人员私自离开指定作业现场及生活区域，确需外出的需经招标人现场负责人批准，因私自外出产生的一切责任及后果均由响应人承担；

10）现场生活物资储备至少满足15天生活所需用量，且宿舍须配备满足要求的生活用品，住宿条件经招标人、监理、建设单位验收合格后方可投入使用；

11）响应人须每日向招标人提供施工日报，如逾期提交或内容不实，罚款5000元/次，施工日报需包含天气、人员考勤、设备维修报告、人员健康状况、质量检测报告、作业进度、设备运行情况及施工内容，施工日报须响应人现场负责人签字确认；

12）工程竣工后30日内，响应人须向招标人提供完整的施工专项档案，包含适应期记录、应急处置案例、设备适配证明等，档案缺失或不符合要求的，招标人有权拒绝验收，直至档案补齐；

13）施工过程中需采取降噪、防尘、固废集中处置措施，符合国家级工程所在地环境保护标准，严禁随意丢弃废弃物；

12.按照采购人要求完成本标段施工期、运行期施工场区内所需的宣传标语，负责按照****要求制作与安装本标段与本工程建设相关的各种临时、永久标志牌费用均已包含在报价中；

13.响应人负责按照建设单位档案管理要求进行搜集、整理工程建设过程中本标段的全部档案资料并负责整理移交、竣工档案验收工作费用均已包含在报价中；

14.全部工作应满足****、****公司要求；

15.响应人自行承担的工程施工所需的以下临时工程（包括但不限于）：

（1）施工交通、施工及办公临时住房、供水、临时照明、供电及施工通讯；

（2）机械修配、材料加工等附属设施；

（3）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；

（4）生产、生活临时电气设备及安装调试物；

（5）材料堆场、仓库。

3.响应人资格要求

1）3.1.1企业资质要求：具有中华人民**国独立法人资格，具有施工劳务和有效期内的安全生产许可证，具备能够完成本工作的相关能力。

3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态。提

供近 3 ****事务所或审计机构审计的财务会计报表（2023-2025 年）；若无2025 年度报表，可提供（2022—2024 年）度财务会计报表；公司成立不足 3 年的按实际成立年限提供或提供相关财务说明资料。

3.1.3企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：具备二级建造师注册证书或中级及以上专业技术职称及安全生产考核合格证书（B证）；

（2）项目技术负责人的资格要求：中级专业技术职称及以上；

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：安全生产管理人员C证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；

3.1.4企业工程业绩要求：响应人在近5年类似施工业绩不少于2项；

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的）。

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

3.2.2响应人必须考虑固定场所与人员组建项目部，其中必须健全安全管理、质量管理体系，并成立管理机构。

4.谈判文件的获取

4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年06月22日至2026年06月24日（**时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.****.cn）获取谈判采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。电子标服务

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载谈判采购文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共**交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载谈判采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版谈判采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2026年 06月29 日 10 时 30分（**时间），响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。标书代写

响应工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

5.2本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

5.3各响应人须登录中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

5.4响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5.5响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取谈判采购文件的响应人。

5.6中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页－服务中心－“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

6.开标时间、地点

6.1谈判时间：具体时间另行通知

6.2谈判地点：线上谈判

6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.发布公告的媒介
本次谈判公告同时在中国电**光采购网（https://bid.****.cn）、****集团****研究院有限公司网站（http://www.****.cn）上发布。

8.成交人数量

成交人数量：1人

9.联系方式

采 购 人：西北水利****公司

地 址：**省**市**区韦曲街办城南大道18****基地

联 系 人：徐工

电 话：029-****0479

电子邮件：****@nwh.cn

10.监督机构

监督机构：****集团****研究院有限公司

监督电话：029-****0477

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

采购人或采购代理机构：（电子签章）

2026年 06月 22日