中国电建江西水电公司苏州中学附属三亚学校项目装配式安装工程采购项目公开询比采购公告

****学校项目装配式安装、临水临电及安全文明施工劳务分包标段询比采购公告（采购编号：****）1.采购条件********中学****学校项目，****教育局。****中学****学校项目包含的装配式安装、临水临电及安全文明施工已得到业主认可，具备采购条件，****作为采购人，现对该项目进行装配式安装、临水临电及安全文明施工采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取********中学****学校项目装配式安装、临水临电及安全文明施工劳务分包采购文件参与本项目装配式安装、临水临电及安全文明施工采购。2.项目概况与采购范围2.1建设地点:**省**市**区北部荔枝沟落笔洞遗址景区西侧。2.2工程概况及标段概况项目建设规模及内容：项目用地面积为86194.30㎡，总建筑面积为94501.56㎡。其中地上建筑面积为77096.26㎡，地下建筑面积为17405.3㎡。包含：M-1#校门、M-2#图书馆、M-3-2#中学教学楼、M-4#中学教学楼及行政楼、M-5#中学教学楼、M-6#报告厅、M-7-1#学生宿舍楼、M-7-2#学生宿舍楼、M-8#教师宿舍楼、M-9#食堂、M-10#风雨操场及游泳馆、M-11#垃圾房、M-12#风雨连廊、M-13#活动中心及连廊、中学地下室项目建筑采用装配式结构，装配率为50.12%；绿色建筑达到一星级等级标准，绿色建材应用比例不得低于30%；节水设计须符合《**市建设项目节水设施“三同时”管理办法（试行）》。2.3工期要求计划开工日期为2026年6月，具体开工以招标人（****）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）2.4质量要求依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及主合同文件中所有业主之其他相关工程质量规定，并须在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次验收合格。确保本项目取得**省建设工程“绿岛杯”奖。2.5采购范围本工程所有装配式安装劳务以及施工现场的临水临电、安全文明施工劳务，包含但不限于预制混凝土叠合板安装，预制混凝土叠合柱安装，ALC轻质空心隔墙条板安装，预制混凝土叠合墙板安装，可拆底模钢筋桁架楼承板安装等；包含但不限于施工现场的生产用水、消防用水、施工用电（不含箱变至一级配电箱之间的电缆及配电箱安装）、环保降尘，喷淋系统等管线（不含围挡处的喷淋系统）、电缆、水管以及设备的的布设、公共区域临时照明系统、各类水电防护实施的安装、检查及维护。防护棚接地预埋及生产所需的所有临时水电及设备、消防系统及设备检查、维修保养及维护；公共设施：如公共卫生间、休息区、饮水吸烟点、公共通道等公共区域清理维护，各类公共设施如：视频监控系统、扬尘及环境监测系统、塔机喷淋、雾炮机的检查、维护、保养。施工道路、进场道路、路面清理、洒水、保持路面清洁。各类迎检活动的清理清洁、临时围挡的修复及拆改、防尘盖网维护、临建设施的维护等。3.响应人资格要求3.1企业要求3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有施工劳务资质。3.1.2企业资产（财务要求）：/。3.1.3企业主要人员要求：/3.1.4企业工程业绩要求：类似工程业绩3.1.5企业资信要求：（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.****.cn/)；（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）3.2其他要求3.2.1本次采购不接受联合体响应。4.采购文件的获取4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2026年6月12日11时00分前（**时间)通过“中国电建采购采购数智化平台”（https://bid.****.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。4.2本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。5.响应文件的递交5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年6月16日11时00分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。6.开标时间、地点、方式6.1开标时间：2026年6月16日11时00分，地点为：线上。6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。7.发布公告的媒介本次采购公告在中国电**光采购网（https://bid.****.cn/）上发布。8.成交人数量：成交人数量：1人。9.联系方式采购人：****地址：**市**区**路2088号中国电建**总部经济****工程局联系人：冯星宇电话：131-7783-8746电子邮件：/10.监督机构监督机构：****工作部监督电话：戴昀（159****5408）11.提出异议的渠道和方式11.1对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。11.2异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。********公司2026年6月9日 电子标服务