中国电建西北院新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包项目1#路涵洞冲沟处理及下库承包商营地房屋建筑装修、承包商营地至业主营地供水管线修改采购项目公开谈判采购公告

1#路涵洞冲沟处理及下库承包商营地房屋建筑装修、承包商营地至业主营地供水管线修改劳务分包公开谈判采购公告

（采购编号：****

1.采购条件

1#路涵洞冲沟处理及下库承包商营地房屋建筑装修、承包商营地至业主营地供水管线修改项目已批准建设，项目建设单位为******公司，资金已落实。本次采购人为****，目前已具备采购条件，现对该项目1#路涵洞冲沟处理及下库承包商营地房屋建筑装修、承包商营地至业主营地供水管线修改进行公开谈判采购。凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判文件参与本项目公开谈判。

该项目资金已落实，具备采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

建设地点位于**维吾尔自治区 ，具体位于 **维吾尔自治区**市境内 。

2.2 工程概况及标段概况

****电站为****电站，工程位于****州**市境内，距**市约 70km，****中心**市约 130km。电站装机容量1200MW，选用 4台单机容量为 300MW的立式单级可逆混流式水泵水轮机；电站建成后，可为**维吾尔族自治区乌昌电网供电，在电网中承担调峰、填谷、调频、调相和紧急事故备用等任务。电站工程规模为大(I)型。

标段概况：1#路涵洞冲沟处理及下库承包商营地房屋建筑装修、承包商营地至业主营地供水管线修改劳务分包。

2.3 工期要求

1#路涵洞冲沟处理及下库承包商营地房屋建筑装修、承包商营地至业主营地供水管线修改，工期：计划开工日期为2026年7月25日，具体以发包人通知开工时间为准，计划完工时间2026年8月20日。总工期日历天25天。

2.4 质量要求

1#路涵洞冲沟处理及下库承包商营地房屋建筑装修、承包商营地至业主营地供水管线修改质量要求： 施工满足设计通知，施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求。

2.5 采购范围

本次采购工程为1#路涵洞冲沟处理及下库承包商营地房屋建筑装修、承包商营地至业主营地供水管线修改，承包范围包括（但不限于）：1#路（上下库连接路）涵洞排水沟工程、三级**池拆除工程；下库承包商营地总包办公楼装修工程；下库承包商营地总包宿舍楼A栋装修工程；下库承包商营地总包宿舍楼B栋装修工程；下库承包商营地总包食堂楼装修工程；总承包商营地至业主营地供水管道修改处理工程。

3.响应人资格要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、安全生产许可证、具备劳务资格证书，能够完成本工作的相关能力。

3.1.2企业资产（财务要求）： 响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近3年财务会计报表（2023-2025年）

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：二级建造师执业资格及建筑企业安全员B证；

（2）项目技术负责人的资格要求：具有二级建造师或中级及以上职称；

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有类似项目业绩1项及以上。

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的）。

3.2.1本次采购不接受联合体投标

3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，****小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。

4.谈判文件的获取

4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加投标者，请于2026年07月08日08时30分至2026年07月12日17时00分前（**时间）通过“中国电建采购采购数智化平台”（https://bid.****.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。电子标服务

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共**交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年07月15日11时00分（**时间），响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。加急标书代写

投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

5.2本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

响应人须提前办理数字证书用于在线投标。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子投标文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

5.3各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子投标文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

5.4响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5.5响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的响应人。

5.6中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

6.开标时间、地点

6.1谈判时间：具体时间另行通知

6.2谈判地点：线上谈判

6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.成交人数量

成交人数量:1人

8.发布公告的媒介

本次公告同时在中国电**光采购网（http://bid.****.cn)、中国电建采购招标数智化平台（https://bid.****.cn/）和****网站（http://www.****.cn）上发布。

9.联系方式

采 购 人：****

地 址：**省**市**区韦曲街办城南大道18****基地

联 系 人：马工

电 话：180****8735

邮 箱：****@nwh.cn

10.监督机构

监督机构：****

监督电话：029-****7816

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

11.3 如有异议请联系****

联系人：何工

联系电话：029-****7816

电子邮箱：****@nwh.cn

****

2026年7 月 7日