凭祥市教育扶贫项目（二期）室外配套工程（沿街商铺）（项目编号E4514002886003394001）更正公告（一）及招标控制价公告

序号

条款号

修改前内容

修改后内容

1

第一章 招标公告/3.投标人资格要求/3.5

****法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定， 投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、 拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.****.cn）查询的结果为准）。...

****法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定， 投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、 拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“中国执行信息公开网”（https://zxgk.****.cn/shixin/）查询的结果为准）。...

2

第二章 投标人须知/投标人须知前附表/1.3.2/要求工期

要求工期：180日历天

定额工期：180日历天备注：建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额（TY01-89-2016）》确定，工期压缩时，宜组织专家论证，且在招标工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单

计划开工日期： 2026年 6 月 30 日

计划竣工日期： 2026年12 月 27 日

除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：

/（此项可选）。

有关工期的详细要求见第八章“技术标准和要求”。

要求工期：180日历天

定额工期：180日历天备注：建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额（TY01-89-2016）》确定，工期压缩时，宜组织专家论证，且在招标工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单

计划开工日期： 2026年 8 月 10 日

计划竣工日期： 2027年 2 月 6 日

除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：

/（此项可选）。

有关工期的详细要求见第八章“技术标准和要求”。

3

第二章 投标人须知/投标人须知前附表/1.4.1 投标人资质条件、能力、诚信要求/（4）诚信要求：

①****法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.****.cn）查询的结果为准）。.....

①****法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理不得为失信被执行人（以评标阶段通过“中国执行信息公开网”（https://zxgk.****.cn/shixin/）查询的结果为准）。.....

4

第四章 合同条款及格式/第三部分 专用合同条款/8. 材料与设备

/

8.1 承包人自行采购材料的报验

8.1.1采购前报审：承包人采购本合同工程所用的材料前，应至少提前28天向监理人提交书面《材料采购报审表》，并附拟采购材料的样品、产品说明书、技术参数、生产厂家资质、出厂合格证、检测报告等资料。

8.1.2审批与样品封存：监理人/发包人应在收到完整报审资料后7个工作日内予以书面批复。审批通过后，承包人提供的样品应由监理人封存，作为验收标准。逾期未批复且无正当理由的，视为批准。

8.1.3 到货通知与进场报验：材料运抵施工现场前24小时，承包人应书面通知监理人。材料到场后，承包人应立即填写《材料进场报验单》，并附上该批次材料的出厂合格证、质量检测报告等证明文件。

8.1.5进场检验：监理人应在收到报验通知后24小时内组织进场检验。检验合格的，方可用于工程；检验不合格的，该批次材料应立即清退出场。

8.1.6 责任条款：发包人/监理人对样品的认可及对材料的进场验收，均不免除承包人对材料质量及工程质量应负的全部责任。承包人未按本条约定的程序报验，或使用与封存样品不符、不合格材料的，应按本合同约定的承担违约责任，包括但不限于支付违约金、无条件返工、赔偿发包人全部损失等。

5

第四章 合同条款及格式/第三部分 专用合同条款/14. 竣工结算/14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。

承包人提交竣工付款申请单的期限:工程竣工验收合格后30天内，承包人提交完整结算文件资料给发包人。

竣工付款申请单应包括的内容:除通用条款外，有关本工程的施工图纸与说明和会审记录，以及图表、资料、双方进行的有关会议、洽谈记录、双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是施工和竣工验收的有效技术资料，也是工程结算的论据。

6

第四章 合同条款及格式/第三部分 专用合同条款/14. 竣工结算/14.2 竣工结算审核

/

(1)本工程最终竣工结算由财政部门或审计部门审定。

(2)如承包人报送的工程结算总价过高，查成该结算审减率超过5% 以上的，贝超出5% 以上的审核费由承包人承担，费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。审减率-(送审。造价-审定造价)/送审造价*100%。

7

第四章 合同条款及格式/第三部分 专用合同条款/16. 违约

/

16.3质量管理方面

（1）未对工人进行质量教育、未对作业人员进行操作交底、安排不合格的工人上岗作业，乙方向甲方支付违约金200元/人次；屡次发生的，翻倍处罚。

（2）擅自使用不合格建筑材料、构配件、设备的，乙方向甲方支付违约金1000元/次；所有不合格材料必须无条件清场，涉及施工部位全部返工整改，产生的人工、材料、工期损失全部由乙方承担；造成质量隐患的，追加处罚2000元/次。

（3）施工前未完成技术质量交底、大面积施工未做样板验收的，首次警告整改，逾期未落实的乙方向甲方支付违约金500元/次。

（4）未按施工图纸、审批通过的施工方案施工的，责令立即整改，乙方向甲方支付违约金1000元/次；造成工序质量缺陷的，乙方向甲方支付违约金2000元/次。

（5）未经甲方、监理书面同意，擅自变更设计、更改施工工艺的，责令整改并恢复原状，乙方向甲方支付违约金3000元/次；造成造价增加、质量隐患的，另行赔偿全部损失。

（6）施工违反现行规范、法规及工程建设强制性条文的，责令全面整改，乙方向甲方支付违约金5000元/次；造成结构安全隐患、重大质量缺陷的，乙方向甲方支付违约金10000元/次。

（7）不按规定参加甲方召开的质量会议，或拒不执行甲方指令的，乙方向甲方支付违约金1000元/次，屡次发生，加倍处理。

（8）工程测量放线出现轴线、标高偏差错误，未施工前及时整改的，乙方向甲方支付违约金1000元/次；已施工造成返工、质量缺陷的，乙方向甲方支付违约金3000元/次，返工费用乙方全额承担。

（9）未能严格执行“三检制”，对工序质量及分项质量造成漏检、错检的，乙方向甲方支付违约金1000元/次。

（10）施工工序未经检查认可擅自施工下道工序的，发生不合格拒不整改的，乙方向甲方支付违约金3000元/次，并责令改正。屡次发生，加倍处理。

（11）施工工序、检验批验收不合格，轻微缺陷可整改的，乙方向甲方支付违约金1000元/次；存在一般质量缺陷的，乙方向甲方支付违约金2000元/次；严重缺陷的，乙方向甲方支付违约金3000元/次。

（12）检验批验收不合格，对施工员、质检员给予处理，第一次不合格，乙方向甲方支付违约金500元，第二次不合格，乙方向甲方支付违约金1000元，同一分项工程累计三个以上检验批验收不合格，责令施工员和质检员退场，乙方必须另行安排其它人员，并满足规定要求。

（13）擅自处理一般不合格、严重不合格，乙方向甲方支付违约金2000元，对有关责任人进行处理。屡次发生，加倍处理。

（14）对执法检查中提出的重大质量问题，未认真落实整改、反馈，乙方向甲方支付违约金2000元/次。

（15）发生工程质量事故，隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限、私自处理的，乙方向甲方支付违约金5000元/次。

（16）未按要求配备相应的质量检查工具(如靠尺、激光扫平仪、空鼓锤、环规塞规、力矩扳手、焊缝检测尺、涂层厚度检测仪等)，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。

（17）未组织实测实量、实测实量不及时、数据偏差大、标示不规范等，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。

（18）乙供设备、材料进场前未提前提供照片或样品的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。

（19）乙供设备、材料未按验收程序私自使用,或未及时提供质量证明文件及按规范要求送检合格的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金2000元。

（20）未做好成品保护，造成成品损坏，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。

（21）混凝土拆模后不及时清理、不及时铲除拼缝流坠等影响观感问题的；或施工完毕后不及时检查、及时按要求处理现场出现的问题的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元，限期整改到位。

（22）不配合甲方、监理、建设单位、政府等正当检查要求，阻拦、辱骂相关人员，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金2000元。

（23）发生一般工程质量事故的，乙方支付违约金2万元/次；发生较大质量事故的，支付违约金5万元/次；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方另行补足全部损失。

16.4工程施工过程中出现工程质量问题的，乙方须按甲方要求进行整改，费用由乙方承担，工期不予顺延；质量问题每出现一次，乙方应向甲方支付人民币10000元的违约金，出现三次以上（含三次）的，甲方有权单方解除本合同，合同解除后，对乙方已完成且验收合格的工程量按80%结算，同时乙方向甲方支付合同包干（暂定）总价20%的违约金。

16.5因乙方违章施工、质量不达标引发工程质量安全事故的，乙方无条件整改、承担全部修复、赔偿、停工损失，工期不予顺延。追责违约金：一般质量安全事故3万元/次，重大质量安全事故10万元/次；造成第三方损失、行政处罚的，全部由乙方承担。

16.6 乙方未按施工图纸施工的，须无条件返工至合格，承担全部返工费用、工期损失。同时按未按图施工部分工程造价的30%支付违约金。

乙方未按图纸施工部分造价累计达到合同暂定总价20%，或拒不返工整改的，甲方有权单方解约。解约后合格工程量按80%结算，乙方支付合同暂定总价5%的违约金。

16.7 乙方存在偷工减料、擅自更换合同约定材料/设备品牌、规格、型号的，须全部拆除更换、无偿整改，按该批次材料设备价款的30%支付违约金。

前述违约情形累计2次及以上的，甲方有权单方解除合同，合格工程量按80%结算，乙方支付合同暂定总价5%的违约金。

16.8双方履约争议不得影响正常施工，乙方不得以争议为由消极怠工、擅自停工、阻挠施工。若发生违规停工，乙方按5000元/天向甲方支付违约金，同时承担甲方窝工、管理、工期延误全部损失；单次停工违约金上限不超过合同暂定总价的3%。

8

投标截止时间（开标时间）标书代写

延期公告的延期，具体时间另行通知

本项目投标文件递交的截止时间（开标时间）为2026年7月 27日15时00分标书代写