中国电建江西水电公司国电电力准格尔旗国电新能源有限公司60万千瓦风电基地项目II标段PC总承包工程准旗60万千瓦风电基地项目二标段（装机容量20万千瓦）PC总承包工程项目施工便道采购项目公开询比采购公告

准旗60****基地项目二标段（装机容量20万千瓦）PC总承包工程施工便道工程专业分包

公开询比采购公告

（采购编号：****）

1.采购条件

****已成交准旗60****基地项目二标段（装机容量20万千瓦）PC总承包工程项目，项目业主为准格尔****公司，资金已落实。其中准旗60****基地项目二标段PC总承包工程项目包含的施工便道工程专业分包标段已得到业主认可，具备采购条件，****作为采购人，现对该项目进行公开询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取询比采购文件参与本项目施工便道工程专业分包标段公开询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:**自治区**市**境内。

2.2 工程概况及标段概况

**属温带半干旱内陆性季风气候，四季变化明显，项目位于**自治区**市**境内，国电准旗布尔陶亥60****基地项目 位于**自治区**市**境内，场址中心点经纬度为北纬40°3′17.82″；东经110°47′59.52″，海拔高程为1230m～1480m。地势平坦开阔，对外交通便利，场区周边有S24高速、G109国道、X643县道、C067、壕托线，对外交通便利。场区周边有S24高速、G109国道、X643县道、C067、壕托线，对外交通便利。本项目位于**自治区**市**境内，场区为北部荒漠地貌，是半固定沙丘和移动沙丘构成的广阔沙漠区，地层主要以风积沙为主，场区高程约为1100～1200m。场区**为丘陵地貌，地层主要以风化基岩为主，地势高差不大，海拔高程约为1200～1300m。

准旗60****基地项目二标段（装机容量20万千瓦）PC总承包工程施工便道工程专业分包。包括但不限于：1、路床整形：挖填土，平整，拌和，运料，摊铺，找平，洒水，碾压，清理现场，工器具移运等。2、碎石基层：基层找平，铺30cm泥结石（摊铺），夯实，清理现场，工器具移运等。3、所有材料运输、装卸，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等。工程验收（含水保、安全设施、环保、消防、职业卫生等各项专项验收、档案竣工移交和竣工验收）、移交以及质保期内的服务。包括但不限于：

1、工程量清单中所包含的工作内容；

2、材料及附件采购：需修筑的所有道路及附属设施施工所需的材料采购；

3、场地平整及地基处理；

4、全场水保环保施工；

5、全场水土保持、环境保护、消防、安全设施、职业卫生、档案等验收（备案），工程竣工验收；

6、其他：

（1）承包人在施工过程中超越招标人划定的道路或临时场地边界所造成的所有压耕地、青苗损坏、农用设施损坏及其他设施损坏等均由承包人负责赔偿。

（2）承包人施工过程中在划定的区域内造成通信、电力线杆及农业设施损坏，由承包人负责赔偿、处置。

（3）承包人在开工前充分向发包人了解施工区域内的地下设施分布，必要时采取保护措施，否则在施工中造成地下设施损坏由承包人负责赔偿。

（4）配合其他单位的施工等。

2.3 工期要求

计划开工日期为2026 年7月20日，计划竣工日期为2026年10月30日。具体开工以采购方（****）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）。

2.4 质量要求

1.依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及主合同文件中所有业主之其他相关工程质量规定，并须在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次验收合格。

2.工程质量符合现行国家、行业、国能公司有关工程施工质量验收规范和标准的要求标准。

2.5 采购范围

准旗60****基地项目二标段（装机容量20万千瓦）PC总承包工程项目施工便道工程专业分包施工范围为：施工便道工程。包括但不限于：1、路床整形：挖填土，平整，拌和，运料，摊铺，找平，洒水，碾压，清理现场，工器具移运等。2、碎石基层：基层找平，铺30cm泥结石（摊铺），夯实，清理现场，工器具移运等。3、所有材料运输、装卸，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等。工程验收（含水保、安全设施、环保、消防、职业卫生等各项专项验收、档案竣工移交和竣工验收）、移交以及质保期内的服务。

包括但不限于：

1、工程量清单中所包含的工作内容；

2、材料及附件采购：需修筑的所有道路及附属设施施工所需的材料采购；

3、场地平整及地基处理；

4、全场水保环保施工；

5、全场水土保持、环境保护、消防、安全设施、职业卫生、档案等验收（备案），工程竣工验收；

6、其他：

（1）承包人在施工过程中超越招标人划定的道路或临时场地边界所造成的所有压耕地、青苗损坏、农用设施损坏及其他设施损坏等均由承包人负责赔偿。

（2）承包人施工过程中在划定的区域内造成通信、电力线杆及农业设施损坏，由承包人负责赔偿、处置。

（3）承包人在开工前充分向发包人了解施工区域内的地下设施分布，必要时采取保护措施，否则在施工中造成地下设施损坏由承包人负责赔偿。

（4）配合其他单位的施工等。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有建筑工程施工总承包叁级及以上承包资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：无财务失信等状况。

3.1.3 企业主要人员要求：人员配置表及相关证件（现场施工人员必须人证合一）。

3.1.4 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.****.cn/)；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2026年07月12日 22时00分前（**时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://bid.****.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年07月17日09时00分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。电子标服务

投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式标书代写

6.1开标时间：2026年07月17日09时00分，地点为:中国电建采购招标数智化平台。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电**光采购网（https://bid.****.cn/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：****

地 址：**市**路2088号****

联 系 人：唐炎利

电 话：139****5586

电子邮件：****@qq.com

10.监督机构

监督机构：/

监督电话：/

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

****

2026年07月10日