北京排水集团2026年度“最后100米”公共再生水管线工程施工招标公告

1.招标条件

本工程 ****集团2026年度“最后100米”公共再生水管线工程施工 （工程名称）已批准建设，招标人（项目业主）为 **** ，建设资金来自（资金来源）企业自筹, 出资比例100%。工程已具备招标条件，现对该工程的施工进行公开招标。

2.工程概况与招标范围

2.1 本工程的建设地点 **市行政区域内

2.2 本工程的建设规模 单项管线长度100米及以下，且工程投资额 100万元以下，具体项目情况以施工专项任务单形式确定。 合同估算价 ****222.97元

2.3 本工程的计划工期

定额工期： / 日历天

要求工期： 136 日历天

计划开工日期： 2026年8月17日

计划竣工日期： 2026年12月31日

除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期： 每个施工专项任务单上根据项目规模注明的工期

2.4 招标范围 拆除及恢复路面、绿地拆除及恢复、土方开挖、管道铺设、管件安装、**检查井等。

2.5 其他 /

3.投标人资格要求

3.1 本工程招标要求投标人须具备 具有住房和城乡建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证 。在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中,投标人拟派项目经理须具备 市政公用工程 专业 二 级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。投标人财务制度健全，具有2024年或2025****事务所审计的财务会计报告。

本项目各子项目施工地点分散，投标人可根据施工位置相近情况及施工时间配备项目经理数量。由于现场不具备搭建临时设施条件，要求投标人设立固定基点，施工期间自行考虑现场人员接送及设备运输。投标人项目经理带班生产时间不得少于所承担子项目施工时间的80%，因其他事务需长时间离开基点时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

3.2 本工程招标 不接受 （接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一工程中参加资格审查。

3.3 其他要求

1）在中华人民**国境内注册，能够独立承担民事责任的营利法人。

2）一般纳税人，提供增值税普通发票。

4.信誉要求

4.1信用标评审

本次招标是否采用信用标评审

R不采用

□采用投标人市场行为信用评价

□采用建造师市场行为信用评价

4.2失信被执行人

本次招标采用失信被执行人惩戒方式

□采用失信被执行人限制性惩戒

R采用失信被执行人否决性惩戒

失信被执行人的信息采集相关要求见第三章“评标办法”第 3.7.2 项约定。对于两个以上法人或其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标活动的，应当对所有联合体成员进行失信被执行人信息查询。联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人。联合体失信被执行次数应按联合体各成员失信被执行条数合计计算。

4.3其他信誉要求

(1)近年发生的诉讼和仲裁情况

□本次招标不评审近年发生的诉讼和仲裁情况

R本次招标评审近年发生的诉讼和仲裁情况

诉讼及仲裁情况是指与履行下述合同有关及本款项要求的已作出生效裁决或判决的败诉。败诉是指：

□投标人作为原告时，其诉求 / （完全/****法院支持

R投标人作为被告时，原告诉求未完全（完全/****法院支持

□其他 /

调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼不纳入本次评审。本次评审包括的合同类型为：

R施工总承包合同 □专业分包（或承包）合同

□劳务分包合同 □工程材料设备采购合同

其他要求： /

具体年份要求为近 3 年，指已裁决的仲裁或终审生效时间在 2023年1月1日 起至投标截止日（含） 止。标书代写

(2)近年企业不良行为记录情况

□本次招标不评审近年企业不良行为记录情况

R本次招标评审近年企业不良行为记录情况

企业不良行为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。本工程所指的企业不良行为记录仅限于住建部**建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.****.cn/asite/jsbpp/index）已经公布的不良行为记录。

其他要求： 以评标准备阶段招标代理现场查询结果为准

具体年份要求为近 3 年，指 2023年1月1日 起至投标截止日（含）止。标书代写

(3)被警示为施工安全风险企业情况

施工安全风险企业是指因发生各类事故（亡人、火灾、挖断管线）或施工扬尘不达标且情节严重，被**市（区）住房城乡建设主管部门依法警示为施工安全风险企业的企业。

本工程是否对施工安全风险企业采取惩戒：

□不采取。

R采取。【须提供《投标人是否被警示为施工安全风险企业的说明（格式自拟）》，加盖公章】

□限制性惩戒。

R否决性惩戒。施工安全风险企业无法获得本工程的中标资格

对于两个以上法人或其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标活动的，应当对所有联合体成员采取惩戒。联合体中有一个或一个以上成员被依法警示为施工安全风险企业的，联合体视为被警示的施工安全风险企业。

(4)其他信誉要求：投标人及其法定代表人、项目经理近三年内无行贿犯罪记录且从“中国裁判文书网”上自行查询。

1）投标人不得存在以下情形：

① 投标截止日，****集团集中采购供应商黑名单中；标书代写

②投标截止日，供应商的法定代表人在上述“①”情形的供应商中担任法定代表人（法定代表人信息以国家企业信用信息公示系统（http://www.****.cn/index.html）为准）的情形。标书代写

投标人是否存在上述“①、②”情形****管理部门在投标截止日当天提供的证明材料为准；标书代写

投标人是否存在上述“②”情形以投标人出具的《投标人信誉信用承诺书》（格式）为准。

2）投标人没有处于投标资格被取消，被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

3）投标人在近年内没有出现骗取中标、严重违约、重大工程质量、安全等问题。

5.招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于2026年7 月17 日9时至2026年8 月5 日17时(**时间，下同)，****集团电子招标投标交易平台（http://cg.****.cn/bpsdzzb）下载电子招标文件。

5.1.1下载电子招标文件，须首先登录“****集团电子招标投标交易平台”（http://cg.****.cn/bpsdzzb）完成注册、登录“数字证书认证服务平台（https://online.****.cn/v2/#/index/indexNew?channelId=MWNUTw%3D%3D）”完成申办CA数字证书（单位CA数字证书、法定代表人的个人CA数字证书），供应商注册、CA数字证书申办方法及****集团官网（https://www.****.cn/）采购招标板块“结果公示/重要通知”栏“重要通知”的《****集团电子招标投标交易平台供应商注册及申办CA数字证书须知》。电子标服务

投标人应妥善保管本招标投标交易平台账号及密码、单位数字认证证书及密码，因上述账号、数字认证证书或密码保管不当造成的损失，由投标人自行承担。

5.1.2凡有意参加本项目投标者，须先购买招标文件。

（一）招标文件获取形式：

（1）关注“****”微信服务号，点击招标业务-选择信息填报按提示流程报名。

（2）待工作人员审核通过后，即可再次进入微信服务号，点击招标业务，选择“状态查询及支付”，按提示进行支付，报名期间请及时查看审核结果，以免错过支付时间。

5.1.3付款完毕后，投标人须将标书费汇款证****集团电子招标投标交易平台（http://cg.****.cn/bpsdzzb）“报名投标”中“标书购买”的“缴纳凭证”。经审核后，投标人可登录下载招标文件。

5.1.4投标人登录“****集团电子招标投标交易平台”（http://cg.****.cn/bpsdzzb）“投标报名”栏目中“标书购买”处，用单位数字认证证书下载本项目招标文件。

5.2招标文件每套售价500元，售后不退。。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年8月6日9时30分。

6.2本项目将使用“****集团电子招标投标交易平台”在线远程投标，投标人在投标截止时间前无需递交纸质投标文件，同时也无需到达开标现场，投标文件递交方法如下：

（1）投标人应在投标文件递交截止时间前，通过互联网使用“****集团电子招标投标交易平台投标工具”上传并递交电子投标文件；

（2）投标人应在2026年8月6日8时00分至2026年8月 6 日9时30分使用单位CA数字证书通过互联网在“****集团电子招标投标交易平台投标工具”远程电子签到；

（3）投标人应在2026年8月6日9时30分至2026年8月6日10时30分使用单位CA数字证书通过互联网在“****集团电子招标投标交易平台投标工具”对所递交的电子投标文件进行远程解密。

特别说明：投标人未通过“****集团电子招标投标交易平台投标工具”上传并递交电子投标文件，或上传的电子投标文件为非使用“****集团电子招标投标交易平台投标工具”编制的，或未在上述第（2）款规定时限内远程电子签到或未在上述第（3）款规定时限内对电子投标文件远程解密的，因此产生的一切后果由投标人自行负责，包括但不限于未成功投标。

当通过“****集团电子招标投标交易平台投标工具”上传并递交的电子投标文件与中标后递交的纸质投标文件不一致的，以上传至“****集团电子招标投标交易平台”的投标文件为准。

6.3投标文件递交的地点：

通过“****集团电子招标投标交易平台投标工具”向“****集团电子招标投标交易平台”递交。

投标人要确保上传的文件为使用“****集团电子招标投标交易平台投标工具”编制本项目的投标文件，否则因此产生的一切后果由投标人负责，包括但不限于未成功投标。

6.4本次投标文件以上传至“****集团电子招标投标交易平台”的电子投标文件为准，****集团电子招标投标交易平台或CA数字认证系统故障导致的投标文件未能成功下载及解密的，投标人投标不成功。

6.5逾期上传或解密的投标文件，****集团电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.6本项目将使用“****集团电子招标投标交易平台”远程线上开标，投标人可通过“****集团电子招标投标交易平台投标工具”查看本项目的开标结果及最高投标限价，同时投标人应使用个人CA数字证书对开标结果进行签章确认，投标人不对开标结果进行签章确认，不影响开标结果的合法有效。

投标人可登录“****集团电子招标投标交易平台”（http://cg.****.cn/bpsdzzb），在“04投标人使用手册”及“05视频操作流程”处下载供应商远程在线投标、开标的使用及视频操作流程。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com****集团官网（https://www.****.cn/）采购招标板块上发布。

8.联系方式

招 标 人： ****

地 址： **市西**车公庄北里乙37号

联 系 人： /

电 话： /

电子邮件： /

招标代理机构： ****

地 址：**市**区建国门外大街甲3号

联 系 人：刘绍锋、闫炳旭、罗文斌、苏旭

电 话： 010-****3371

电子邮件： ****@cbwtc.com

招标代理机构： ****

日期：2026年7月16日