中国电建江西水电公司天津奕昇七里海镇120MW集中风电项目项目天津奕昇七里海镇120MW集中式风电项目质量监督及验收服务采购项目公开询比采购公告

（采购编号： **** ）

1.采购条件

****已成交**奕昇七里海镇120MW集中式风电项目，项目业主为**奕****公司，资金已落实。其中**奕昇七里海镇120MW集中式风电项目包含的质量监督及验收服务标段已得到业主认可，具备采购条件，****作为采购人，现对该项目进行公开采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取**奕昇七里海镇120MW集中式风电项目质量监督及验收服务采购文件参与本项目质量监督及验收服务标段采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:**市**区七里海镇。

2.2 工程概况及标段概况

2.2.1项目概况：**奕昇七里海镇 120MW 集中式风电项目位于**市东北部，****中心点经纬度为 39°17.342'北；117° 41.760'东，距离**市区约 50km。工程场区海拔高程为3-5m。本项目规划装机容量为总装机容量为 120兆瓦，本项目建设单机容量为 6.25 兆瓦的风力发电机 16台，单机容量为 5.0兆瓦的风力发电机4台，风电场内采用一机一变接线方式，每台风机分别通过容量为 5.5 兆伏安、6.9兆伏安的箱式变压器升压至 35 千伏，通过5回35****风电场110KV升压站 35 千伏侧，通过**1回110千伏线路接至创业 220****电站122间隔。

2.2.2标段划分：1个标段。

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年7月，具体开工以采购人（****）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）。

2.4 质量要求

工程质量须满足现行的国家及行业规范、标准、强制条文及采购人技术管理要求。

2.5 采购范围

1、风电场场区质量监督及验收，包括但不限于：（1****风电场场区质量监督方案；（2）开展基础工程及设备安装质量检测；（3）测试电气设备性能参数；（4）配合质量监督验收会议；（5）取得质量监督报告。

2、外送线路质量监督及验收，包括但不限于：（1）涵盖 120MW 风电项目配套外送线路全程质量监督；（2）线路电压等级符合电网接入要求；（3）包含线路基础、杆塔、导线、绝缘子等全组件检测；（4）需通过电力监管部门专项验收，出具质量监督报告及验收合格文件。

3、升压站质量监督及验收，包括但不限于：（1）开展设备安装质量检测，涵盖 110kV/220kV 升压站全套设备；（2）测试电气设备性能参数包含主变、开关设备、保护系统等检测；（3）需符合《电力建设工程质量监督规定》；（4）配合由电力监管机构实施监督的质量监督验收会议，取得质量监督报告。

4、电能质量评估报告（需在项目并网前完成，作为电网接入审批依据）包括但不限于：（1）制定电能质量测试方案（2）安装电能质量监测设备（3）开展并网前电能质量测试（4）分析测试数据并评估（5）编制电能质量评估报告。

5、外送线路其他相关手续，包括但不限于：（1）收集整理相关资料（2）向政府职能部门提供资料，完善相关手续；（3）协调办理手续涉及的相关部门；（4）取得备案结果; (5) 建设工程规划许可证等手续办理。

6、升压站建设用地规划许可证：（1）准备资料；（2）收集整理提交项目立项/核准/备案文件；（3）协调建设单位等主体部门；（4）取得《升压站建设用地规划许可证》。

7、升压站建设工程规划许可证：（1） 准备资料；（2）收集整理提交项目立项/核准/备案文件；（3）协调建设单位等主体部门；（4）取得《升压站建设工程规划许可证》。

8、7、升压站建设工程其他相关手续：（1） 准备资料；（2）收集整理提交项目立项/核准/备案文件；（3）协调建设单位等主体部门；（4）取得相关证件；（5）满足升压站建设工程竣工验收闭环流程内的相关手续。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：营业范围内需包含工程管理服务或技术服务

3.1.2企业资产（财务要求）：/

3.1.3 企业主要人员要求：人员调配充足、结构合理、满足施工进度需要。

3.1.4 企业工程业绩要求：近五年内至少具有1个已完成或正在施工的风电项目质量监督及验收类似工作项目技术服务类业绩（需提供合同、完工证明文件），且近一年无劳务合同纠纷。

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.****.cn/)；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于 2026 年 7 月 27 日17 时 00 分分前（**时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://bid.****.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2026 年 7 月 28 日 14 时 30 分分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。电子标服务

响应工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式加急标书代写

6.1开标时间： 2026 年 7 月 28 日 14 时 30 分，地点为:**省**市**区**路 2088 号****。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电**光采购网（https://bid.****.cn/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：****

地 址：**省**市**区**路 2088 号****

联 系 人：刘程诚

电 话：159****5856

电子邮件： ****@126.com

10.监督机构

监督机构：****纪委办公室

监标人员：吕雪阳

监督电话：138****6299

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

****

2026年7月22日