中国电建西北院中电建新能源横山10万千瓦风电项目升压站土建及安装工程（建安六标）公开谈判采购公告

中电建新能源**10万千瓦风电项目升压站土建及安装工程劳务分包

公开谈判采购公告

（采购编号：****）

1.采购条件

中电建新能源**10万千瓦风电项目EPC总承包工程已批准建设，项目建设单位为**市**区****公司，资金已落实。本次采购人为****，目前已具备采购条件，现对该项目中电建新能源**10万千瓦风电项目升压站土建及安装工程施工劳务分包进行公开谈判。凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判文件参与本项目公开谈判。

该项目资金已落实，具备采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

**省**市**区；

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：**省****电建新能源**10万千瓦风电项目总装机容量100MW，主要建筑物包括：16台单机容量6.25MW的风力发电机组，以4回35kV集电线路送至配套建设的110kV升压站主变压器35kV侧。**一座110kV升压站，拟以1回110kV线路接入**北330kV变，**110kV线路约26km，最终的接****公司的审查批复意见为准。

标段概况：本标段为中电建新能源**10万千瓦风电项目升压站土建及安装工程劳务分包。

2.3 工期要求

中电建新能源**10万千瓦风电项目升压站土建及安装工程劳务分包，计划开工日期：2026年8月20日（具体以监理下达的开工令为准）。计划于2026年12月30日完成，工期133日历天。

2.4 质量要求

中电建新能源**10万千瓦风电项目升压站土建及安装工程劳务分包 质量要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求；建设过程中不发生一般及以上质量事故；在合同签订后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范、标准及规定，则劳务分包人应遵守。采购方鼓励响应方提出更高的质量标准，并在工程中实施。

2.5 采购范围

本次采购工程为中电建新能源**10万千瓦风电项目升压站土建及安装工程劳务分包。

本标承包范围包括（但不限于）：

本标段为中电建新能源**10万千瓦风电项目升压站土建及安装工程劳务分包有关内容，具体包括：

土建工程：场坪工程、主变及相关设备基础、变电站构架、户外设备基础、GIS及相关设备基础、SVG设备基础、电缆沟(包含电缆盖板)、二次设备预制舱、35kV配电装置预制舱、路灯、全场防雷接地、附属用房、生产楼、运维楼、升压站室外工程：灰土垫层、素土、厂区道路、卵石铺地、硬化地面、站外围墙、站内铁艺围栏、大门、站外排水沟、绿化、地砖、大门标识墙、旗台、生活用水（外来水源）、室外排水管道、玻璃钢化粪池、钢筋混凝土隔油池、玻璃钢污水集水池、污水处理设备及管道安装、消防设备采购及安装调试等与之有关的施工全部内容；配合相关方的性能试验工作，确保升压站投入运行及转商运验收等内容。

安装工程：110kV升压站变电设备及电气设备及安装调试工程：主变压器系统安装、高压配电装置（户外GIS）安装、35kV高压开关柜安装、无功补偿系统设备安装、电力电缆敷设、升压站站用电设备安装、站控层设备安装、其他设备安装、间隔层设备安装、35kV测控保护装置安装、元件继电保护安装、系统继电保护及安全自动装置安装、调度系统相关设备安装、控制电源系统设备安装、其他相关设备（图像监控及安全警卫系统、火灾报警系统等安装、通信设备安装）、全站电气设备调试、升压站一次二次所有电气设备常规试验、电气设备高压试验、电气设备特殊试验及升压所有过程及验收资料的编制，除甲供材料表外的其余涉及的全部设备材料。

承包人施工与送出线路施工分界点：升压站110kV设备区门型构架处，由送出线路施工单位负责将线路引流挂至升压站110kV设备区门型构架，并预留足够长度，构架挂线金具、绝缘组串均由送出线路施工单位提供，承包人负责送出线路至升压站设备导线压接等相关工作，确保送出线路按照规范及设计要求正确接入站内设备。线路光缆由送出线路施工单位挂至升压站110kV设备区门型构架并按照规范及设计要求进行盘架，并熔接至站内指定设备，承包人负责配合。

其他内容：

①施工电源及水源：本项目工程竣工验收前（含建设期间调试）施工电源和用水由投标人自行解决。

②办公和生活临建工程：施工项目部按照发包人整体规划投标人自行建设。

③升压站施工过程中涉及的协调费用，包括青苗及地面附着物赔偿等的协调费，与村民的协调费用，与政府各职能部门的协调费用等。

④措施项目费，包含临时设施、冬雨季施工、夜间及特殊地区施工增加费、施工工具用具、技术培训、施工机械安拆与基础铺拆费、施工机构等相关费用。

⑤招标人提供的设备由投标人现场保管、存放及场内运输。

⑥验收、结算配合及质保服务：按照建设方及发包人有关验收、结算及质保工作的规定，限定时间内完成验收（包括配合电力质检、技术监督、地方电网验收）及竣工结算审计配合履责，并按照有关规定履行好质保保修承诺和消缺闭环工作（直至通过最终验收）。

本工程在施工期间，若劳务分包单位施工进度、质量、安全等方面无法满足项目部及业主要求时，项目部有权将其标段的工作量指派给其他单位进行施工；若遇建设单位投资决策导致项目停建，工程承包人与建设单位EPC总承包合同解除，甲乙双方合同则自行解除。

3.响应人资格要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；响应人必须具有施工劳务不分等级资质；。

3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近3年财务会计报表（2023-2025年），若无2025年度报表，可提供（2022—2024年）度财务会计报表。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：二级建造师及以上执业资格及建筑企业安全员B证；

（2）项目技术负责人的资格要求：具有二级建造师或中级及以上职称；

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有110kV变电站施工业绩2项及以上；

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

3.2.2投标人必须考虑固定场所与人员组建项目部，其中必须健全安全管理、质量管理体系，并成立管理机构。

4.谈判采购文件的获取

1.凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年07月30日至2026年08月03日17时00分前（**时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.****.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。电子标服务

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共**交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2026 年 08月07日 10 时 30分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。标书代写

投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2.本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

4.响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5.响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的响应人。

6.中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

6.开标时间、地点

6.1谈判时间（预计）：2026 年 08月07日，具体时间另行通知。

6.2谈判地点：线上谈判。

6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.发布公告的媒介

本次谈判公告在中国电**光采购网（https://bid.****.cn****集团****研究院有限公司网站（http：//www.****.cn）上同时发布。

8.成交人数量

成交人数量:1人

9.联系方式

采 购 人：****

地 址：**省**市**区韦曲街办城南大道18****基地

联 系 人：徐工

电 话：029-****0479

电子邮件：****@nwh.cn

10.监督机构

监督机构：****集团****研究院有限公司

监督电话029-****10477

11.提出异议的渠道和方式

如有异****集团****研究院有限公司。

联系人：阎工

联系电话：029-****0477

电子邮箱：****@powerchina.cn

请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

****

2026年 07 月 30日