太焦铁路长治北至后寨段扩能改造工程既有房屋检测鉴定发包公告

太焦铁路**北至后寨段扩能改造工程既有房屋检测鉴定

发包公告

1．发包条件

本建设项目太焦铁路**北至后寨段扩能****集团以《关于太焦铁路**北至后寨段扩能改造工程可行性研究报告的批复》(铁发改函〔2025〕61号)批准建设。****集团、银行贷款，其中资本金为50%。发包人为****，本工程既有房屋检测鉴定已具备发包条件，特邀请有意向的申请人参加：

2．项目概况与招标内容

2.1建设地点：**省**市。

2.2计划工期：计划工期3年。

2.3项目概况

（一）大辛庄既有信号楼改造，建筑面积762.72平方米。改造内容：既有部分为二层砌体结构（有竣工图，1994年11月），已接建部分为二层框架结构（无竣工资料及施工图），既有房屋部分房间使用功能改变，但二层未增加使用荷载。

（二）南陈铺既有信号楼改造，建筑面积1543.13平方米。

改造内容：为四层框架结构（有施工图，2016年8月），无竣工资料，本次改造主要是四层信号设备用房倒修至三层，三层功能房间置换至四层布置。三层、四层房间使用功能改变。因专业提供信号机械室活荷载达16KN/㎡，设备区域需进行结构加固。

（三）**北既有信号楼改造，建筑面积743.46平方米。

改造内容：为二层砌体结构（有竣工图，无施工图，1985年5月），已接建部分为二层框架结构（无竣工资料和施工图），改造内容，既有二层信号楼进行改造。既有房屋部分房间使用功能改变，但二层未增加使用荷载。

（四）**既有信号楼改造，建筑面积500.74平方米。改造内容：为二层砌体结构，无竣工资料和施工图。本次信号楼接建后，既有信号楼局部房间功能性调整，并进行室内装修改造。既有房屋部分房间使用功能改变，但二层未增加使用荷载。

2.4发包范围

本次发包范围：本项目4栋既有房屋（大辛庄信号楼、南陈铺信号楼、**北信号楼、**信号楼）进行建筑工程结构质量检测、安全性鉴定、抗震性鉴定等。

服务期限：自合同签订之日起至出具业主单位认可的相应房屋结构检测报告、鉴定报告结束。

2.5标段划分

划分为一个标段，标段号：TJJDJC。

3. 响应人资格要求

3.1 响应人资格要求

3.1.1申请人必须具备：中华人民**国境内合法注册的独立法人，具有行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构综合资质证书或建设工程质量检测机构专项资质证书（同时具备建筑材料及构配件检测专项、主体结构及装饰装修检测专项和钢结构检测专项），业绩要求为：2023年8月～2026年8月（近三年）承担过或正在承担1项及以上类似项目工程检测鉴定业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应能力。

项目负责人要求：具备一级注册结构工程师资格证书，相关专业中级及以上技术职称，本科及以上学历。年龄不超过55岁，与响应人具有有效的劳动和社保关系。3年及以上工程检测鉴定工作经历，在本单位服务2年以上，具有较高的技术水**较强的组织管理能力，无不良行为记录。

3.1.2 本标段招标 不接受 联合体投标。

3.1.3 其他要求：财务要求：财务状况良好，企业未处于亏损经营状态或破产状态，企业未被责令停业、财产未被接管或冻结。信誉要求：2023年8月～2026年8月（近三年）无任何违法和重大违约行为，不处于停标阶段。2023年8月～2026年8月（递交响应文件之日起前3年内）中申请人及申请人法定代表人、拟委派的工程****人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。响应人及其法人代表和拟派驻的工****人民法院列入失信执行人。

4．发包文件的获取

4.1凡有意参加者，请于2026年8月5日至2026年8月9日，每日上午08:00 时至12:00时，下午14:00时至17:00时（**时间，下同），登录成国铁采购平台（https：//cg.****.cn/）完成注册、网上报名后，即可自行下载发包文件。咨询电话参见招标代理单位联系方式。

响应人应在本项目递交响应文件截止时间前完成国铁采购平台（https：//cg.****.cn/）注册并通过审核；逾期未完成注册并****集团关于运用国铁采购平台的相关规定承担相应后果。标书代写

4.2发包文件每套售价 / 元，售后不退。技术资料押金 / 元。

4.3本次招标不提供发包文件的邮寄。

5. 响应文件递交及开标信息标书代写

5.1 响应文件递交的截止时间（递交截止时间，下同）为 2026 年 8月14日 9时 30分，地点为：河****大学路淮河路升龙天玺1号院1号楼2004****。标书代写

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，发包人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次发包公告在国铁采购平台（https：//cg.****.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com）上发布。

7.联系方式

发包人：****（异议受理部门）

地 址：**市**区幸福路12号

邮 编：450000

联 系 人：王工

电 话：0371-****9482

传 真：/

电子邮件：****@163.com

招标代理单位：****

地 址：****大学路淮河路交叉口东南角升龙天玺一号院1号楼2004室

联系人：王工、张工

电 话：157****2218、180****3615

电子邮件：****@163.com

2026年8月4日