中国电建西北院大渡河公司阿坝茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标项目集电线路标段谈判采购（公开）公开谈判采购公告

中国****公司**茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标集电线路标段

谈判采购公告

1.采购条件

********公司**茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标（项目简称：**茸安光伏发电项目），项目业主为国能大渡河（******公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的集电线路标段分包已具备采购条件，****作为采购人，现对该项目进行谈判采购（公开）,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。

2.项目概况与采购范围

2.1建设地点

**州**县茸**

2.2工程概况及标段概况

工程概况：****公司**茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标，场址位于**州**县茸**，场址中心坐标：32°28'0.88"N，101°50'36.83"E。场址距**市约280km，距**县城约90km，对外交通可由久马高速、国道G347达到**县城，从**县城附近哇查公路转入安羌镇、茸**地方道路，再由地方道路转入格尔登玛村简易道路进入场址范围。项目区属于川西高原山地地貌，场区海拔3600m～4300m。场址区整体由近南北、东西及北西向发育的完整山脊组成，阵列区沿山脊和**面斜坡向布置。

标段概况：投标人应承担本项目集电线路工程专业分包，主要包括（但不限于）：箱式变压器安装（就位安装、箱变高压侧电缆至集电线路安装、接地、试验、调试等）；架空线路采购施工和光伏场区内35kV集电线路电缆沟开挖、铺沙盖砖、电缆敷设等，桥架设备材料采购安装以及该路径和施工范围内的临时征地、青苗补偿及相关协调工作，线路跨越乡村道路原有各等级输电线路及通信线路手续及并网相关等所有手续办理，含冬雨季施工费，甲供设备材料卸货、保管以及安装、调试、试验，线路环水保、复垦工程施工，相关标识标牌等辅助设施，并完成各项试验调试、验收及试运行，确保线路验收合格直至质保服务期。

资金来源：自筹

采购编号：****

采购方式：谈判采购（公开）

2.3工期要求

****公司**茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标集电线路标段计划于2026年09月01日开工，2026年11月30日完工。具体以监理通知开工时间为准。

2.4质量要求

****公司**茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标集电线路标段质量要求：工程质量标准必须符合现行国家及业主（国能大渡河（******公司）有关工程施工质量验收规范和标准的要求。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

土建单元工程优良率≥90%，安装单元工程优良率≥96%，一次性验收合格率100%；整体工程质量优良评价的总得分大于85分，确保实现达标投产。

2.5采购范围

本次****公司**茸安1150MW光伏项目（二期）EPC总承包工程二标集电线路标段

本标承包范围包括（但不限于）：箱式变压器安装（就位安装、箱变高压侧电缆至集电线路安装、接地、试验、调试等）；架空线路采购施工和光伏场区内35kV集电线路电缆沟开挖、铺沙盖砖、电缆敷设等，桥架设备材料采购安装以及该路径和施工范围内的临时征地、青苗补偿及相关协调工作，线路跨越乡村道路原有各等级输电线路及通信线路手续及并网相关等所有手续办理，含冬雨季施工费，甲供设备材料卸货、保管以及安装、调试、试验，线路环水保、复垦工程施工，相关标识标牌等辅助设施，并完成各项试验调试、验收及试运行，确保线路验收合格直至质保服务期。

包含的项目（不限于）：

（1）采购工作包括所有材料设备和附件（甲供设备和材料除外）的采购、运输、检验试验、成品保护、提供合格证明文件等；本项目所有安装项目的检验、功能性试验、成品保护、试运行、质量检查、验收等的一切费用。箱变保护定值计算费用包含在箱变安装单价中，不再单独出项。

（2）架空线路部分施工内容包括（不限于）：杆塔基础土石方开挖、回填、垫层

和基础混凝土施工（商品混凝土）、边坡防护等，杆塔组立、附件安装、放线架线、导

线连接（包括与升压站内开关柜接线）、所有设备材料采购及安装、架空和直埋线路引线连接及套管、试验、接地电阻测试并出具试验报告、试运行、质量检查、验收等全部工作内容。如合同范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各项验收所必须的，均默认已纳入承包服务范围，且相应费用已包含在合同价款中。

（3）场区内施工内容包括（不限于）：直埋电缆、光缆和通讯电缆包括光伏场区

内电缆沟开挖回填、铺砂盖砖、电缆敷设、电缆头制作安装接线、过路套管埋设等；场

内箱变安装调试、试验、试运行、质量检查、验收等。

（4）承包人负责箱式变压器设备等所有设备期材料现场卸车、到货验收、保管、场内场外二次运输、清扫、安装、试验及调试、引线连接、以及上述安装项目的检验、功能性试验、成品保护、试运行、质量检查、验收等。

（5）承包人负责本项目线路征地、协调、跨越及其他手续办理，包括场外线路部分的永久征地和施工场地及临时道路的征地补偿、青苗补偿，及整个架空线路需要办理的核准、协议和跨越等手续及相关协调工作等；负责因施工、运输等响应人原因引起的当地阻工的协调及费用。

（6）参加由发包人组织的设备开箱检查及负责对部分设备的开箱及检验测试及其它承包商完成并与本安装相关的埋设管件及基础等的交接验收工作。

（7）承包人根据项目需要规划的临时工程的设计、建设、管理、拆除、租地等工作。

（8）施工区域的治安、保卫、环境卫生、文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理；场区内水环保施工及配合各专项验收工作；负责施工区域内施工用水、用电的费用及管理和维护。

（9）上述各设备的基础埋件、埋管、连接、预留孔洞封堵、各类标识标志牌等附属设施，以及试运转所必需的各种临时设施的安装。

（10）除发包人提供的设备材料外，由承包人承担其他所有的装置性材料、设备、器具及安装消耗材料的采购和运输。

（11）参加由发包人组织的设备开箱检查及负责对部分设备的开箱及检验测试。

（12）负责工程所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施、消缺处理、竣工验收直至移交给承包人的全部工作以及质保期服务等。

（13）编制、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。

上述工程的施工、完工、验收、维护和缺陷修补，资料整理，直至移交给发包人的全部工作。

根据工程需要，发包人有权对本合同工作内容和工作量做适当调整；建设工

程质量合格，满足国家电投达标投产和竣工验收的要求。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业要求：响应人必须是依照中华人民**国法律设立并在中华人民**国境内/外登记注册的独立法人，具有安全生产许可证，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票，能独立承担民事责任的能力。

3.1.2企业资质要求：具有电力工程施工总承包三级或输变电工程专业承包三级资质；同时具有承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质。并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。

3.1.3企业业绩要求：响应人在近 3 年内至少具有 1 项集电线路工程土建和1项电气安装施工业绩，响应人提供的业绩证明材料必须为合同关键页(合同封面、签署页、合同范围页)复印件。

3.1.3企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：具有机电工程一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），有 1 项集电线路工程土建和1项安装施工业绩项目经理的履职经验，未担任其他在建工程项目的项目经理。

（2）项目安全生产管理人员的资格要求：具有专职安全生产C证及以上资格。

3.1.4企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：http://wenshu.****.cn/)；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5）被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体投标。

4.谈判采购文件的获取

凡有意参加谈判响应者，请于获取文件结束时间2026年08月06日17时00分前（**时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.****.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。电子标服务

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

5.响应文件的递交

5.1（A）响应标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年08月10日11时30分文件递交结束时间（**时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。加急标书代写

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

5.2响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。

6.开标时间、地点

6.1(A)开标时间：2026年08月10日11时30分，本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.2谈判时间（预计）：2026年08月10日15时00分（具体时间另行通知）。

6.3谈判方式（预计）：线上谈判。

6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.发布公告的媒介

本次谈判采购公告同时在中国电**光采购网（http://bid.****.cn)、****网站（http://www.****.cn）上发布。

8.联系方式

采 购 人：****

地 址：**市**区城南大道18号

联 系 人：王工

电 话：029****0483

电子邮箱：****@nwh.cn

如有异议请联系****。

联 系 人：阎工

电 话：029-****0477

电子邮箱：****@powerchina.cn

监督机构：****

联系电话：029-****0477

****

2026 年 08 月 03日