中国电信粤港澳大湾区一体化数据中心(浈江园区)自建220千伏变电站工程项目EPC总承包招标公告

中国电信粤****数据中心****园区)自建220****电站工程项目EPC总承包招标公告

本招标项目为中国电信粤****数据中心****园区)自建220****电站工程项目EPC总承包（招标代理机构编号：****），招标人为****，招标代理机构为****。项目资金由招标人自筹100%，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

1.1 项目概况

1.1.1 建设地点：**市**高新区ZC0201A-08号地块（GSY）（犁市镇规划纵二路西侧）（****开发区）

1.1.2 建设内容和规模：中国电信粤****数据中心****园区)自建220****电站工程，总建设规模合计约6266平方米，包括1栋220kV GIS配电装置楼、1栋配电装置楼、1座危废暂存间、配套消防泵房、消防水池及室外工程，包括：1)土建部分：220kV GIS配电楼、10kV配电装置楼、主变架构、消防水池、泵房、门卫室、聚油池、站区道路、绿化、围墙、大门等，以及给排水系统、消防系统、环保降噪系统等；2）非土建部分：电气一次工程：主变压器系统、220kV配电装置、10kV配电装置、无功补偿装置、站用电系统、全站雷接地等；电气二次工程：继电保护装置、测控与自动化、电能量计量、直流系统、安全自动装置、通信配套工程、二次电缆与桥架等。

完成本项目方案设计、初步设计、施工图设计、建设阶段全过程总承包管理和综合协调、采购、施工、试运行至工程竣工验收、移交的“交钥匙”工程总承包。具体详见《发包人要求》、可行性研究报告。

1.1.3 项目总投资：19342万元（不含税）。

1.2 招标范围和标段划分

1.2.1 招标范围：承包人根据招标文件、合同约定内容、相关资料及说明等对本项目实施设计施工总承包；包设计（包括但不限于方案设计及报建通、初步设计及概算、施工图设计及预算、竣工图编制、设计变更及现场技术指导、现场施工技术交底、竣工验收服务等），包施工（包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包绿色文明施工、包工期、包验收、包通水、包通电、包移交、包结算、包工程的组织实施工作和资料整理、包甲供设备搬运、包总承包管理服务、包承包人应当购买的保险等），包BIM技术应用、包测量测绘、包控制投资，包配合报批报建等。具体详见《发包人要求》、《总承包合同》。

1.2.2 标段划分：本招标项目不划分标段。

1.3 工期和质量

1.3.1 工期：共200个日历天，具体关键工期节点及对应完成时限要求详见合同。

1.3.2 质量标准：

设计质量标准：符合《220kV~750kV变电站设计技术规程》DL/T5218-2012、《电能质量监测系统技术规范》（DL/T 1297-2013）》、《****电厂、变电站二次接线设计技术规程》（DL/T 5136-2012）、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，以及电力行业现行技****公司相关技术规范，满足接入系统审查、施工图审查及并网设计的深度要求。主接线、设备选型、短路水平、继电保护及通信、计量关口、防雷接地、消防与安全设施等，须与供电部门出具的接入系统审查意见保持一致，不得擅自降低技术标准。

工程质量标准：严格按照经审查合格的设计图纸、设计文件及本合同约定组织施工，全面执行国家、电力行业及工程所在地现行有效的技术标准与质量验收规范，工程质量验收以《建筑工程施工质量验收统一标准》、电气装置安装工程系列规范及电力行业质量检验评定规程为核心依据，整体质量达到合格及以上标准，各分部分项工程验收合格率 100%。

2.1投标人（若为联合体投标，指联合体各方）须具备独立法人资格，按国家法律经营。

2.2投标人（若为联合体投标，由承接施工任务方提供）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

2.3投标人须同时具备以下资质：

（1）设计资质要求：投标人（若为联合体投标，指联合体承接设计任务方）须具备有效期内的下列资质之一：

①工程设计综合甲级资质；

②电力行业乙级（或以上）设计资质,或电力行业（变电工程）专业乙级（或以上）设计资质。

（2）施工资质要求：须同时具备有效期内的下列资质：

①投标人（若为联合体投标，指联合体承接土建部分施工方）须具备建设行政主管部门颁发的有效期内的建筑工程施工总承包三级（或以上）级别资质。

②投标人（若为联合体投标，指联合体承接非土建部分施工方）须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包二级（或以上）级别资质，或输变电工程专业承包二级（或以上）级别资质；且同时具备有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类及承试类二级（或以上）许可。

注：根据《****建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定。

2.4相关人员要求：

2.4.1拟派工程总承包项目经理（若为联合体投标，由联合体承接设计任务方提供）要求：

拟派本招标项目的工程总承包项目经理须具备二级（或以上）注册建造师（机电工程专业）执业资格；未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的工程总承包项目经理或施工项目负责人。

2.4.2设计负责人（若为联合体投标，由联合体承接设计任务方提供）要求：

拟派本招标项目的设计负责人须具备注册电气工程师证书（发输变电专业），并在本单位注册。

2.4.3土建施工负责人（若为联合体投标，由联合体承接土建部分施工方提供）要求：

拟派本招标项目的土建施工负责人须具备二级（或以上）注册建造师（建筑工程专业）执业资格，并在本单位注册；并须持有在有效期内的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。且未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理或施工负责人。

2.4.4非土建施工负责人（若为联合体投标，由联合体承接非土建部分施工方提供）要求：

拟派本招标项目的非土建施工负责人须具备二级（或以上）注册建造师（机电工程专业）执业资格，并在本单位注册；并须持有在有效期内的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。且未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理或施工负责人。

注：①根据《****办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。

②根据**省住建厅《关于明确二级建造师注册执业有关问题的通知》（粤建市函〔2023〕469号），二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册，二级注册建造师可随注册企业在**范围内执业。

若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个人签名处手写签名或手写签名与签名图像笔迹存在差异的，资格审查时应通过“**建筑市场监管公共服务平台”或各省规定的查询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书打印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。

2.4.5专职安全员要求：

（1）拟派本招标项目的土建部分专职安全生产管理人员（若为联合体投标，由联合体承接土建施工方提供） 1 人，须具有有效的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 3 类）。

（2）拟派本招标项目的非土建部分专职安全生产管理人员（若为联合体投标，由联合体承接非土建施工方提供） 1 人，须具有有效的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 3 类）。

2.4.6投标人（若为联合体投标，指联合体各方）与其拟派往本项目管理机构的所有人员之间必须具备合法、唯一的劳动聘用关系。拟派人员中具备注册执业资格的，其注册单位须与投标人保持一致。

注：1）工程总承包项目经理、设计负责人、土建施工负责人、非土建施工负责人与专职安全员均不得重复兼任。

2.5 本次招标 接受 联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。

2.5.1 联合体成员数量不超过3个，牵头人应为承担设计任务方。

2.5.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订《联合体投标协议书》，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体投标协议书》作为投标文件的组成部分向招标人提交。

2.5.3 联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体投标协议书》的约定为准）所规定的资格条件。联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审（其中工程总承包项目经理、工程设计资质、设计负责人、设计业绩以承接设计任务的单位为准；施工资质、安全生产许可证、施工负责人、专职安全员、施工业绩分别以承接土建及非土建施工任务的单位为准）。

2.5.4 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

2.6投标人（若为联合体投标，指联合体各方）的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内（自2023年07月01日起）被相关行****机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（13）在最近五年内（自2021年07月01日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（14）在最近五年内（自2021年07月01日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（15****机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（17）近两年（自2024年07月01日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；

（18）中国电信在职员工违规担任供应商法定代表人并参与采购活动的；

（19****集团有限公司/****公司中层及以上管理人员违反有关领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业行为管理规定，其配偶、子女及其配偶经商办企业参与采购活动的；

（20）中国电信领导人员离职或退休后三年内违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关规定任职、投资入股的私营企业、外资企业和中介机构，参与其原任职单位采购活动的；

（21）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（22）在最近三年内（自2023年07月01日起）在经营活动中存在重大违法记录（以“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”公布的为准，重大违法指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指对法人或者其他组织处以200万元以上罚款）等行政处罚）；

（23****公司规定纳入特殊供应商（D类）的，****公司规定纳入特殊供应商（D****公司与投标人存在****公司****公司的控股股东/投资人在投标人的持股比例达到50%及以上）的；

（24）法律法规、招标文件限定的其他情形。

联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。

4.1前期服务机构说明：****设计院有限公司（可行性研究报告编制单位）

注：如果有前期服务机构，应公开披露其名称。招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标。如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在发放招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。

4.2本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

6.1 招标文件获取时间：2026年8月8日00时00分至2026年8月13日10时00分（**时间，下同）。

6.2 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

6.2.1登录“中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）” 后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“8.投标人注册”。

6.2.2如有登记申领多标段的，请务必按标段分别申领和下载招标文件，否则后续将无法继续参与未申领或未下载招标文件的标段的投标。

6.3 招标文件费用：【获取本项目招标文件不收取费用】。

7.1 投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：2026年 8月28日09时30分。标书代写

7.2 电子投标文件的递交：登录中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。标书代写

7.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过“中国电信电子采购系统”进行开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人或者其委托的代理人准时参加。标书代写

8.1中国电**光采购网注册未注册过的潜在投标人，须通过中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。

8.2 CA证书办理参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电**光采购网“操作指引-CA办理 ”。电子标服务

8.3技术支撑联系方式

服务热线：****111884

服务邮箱：****@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

****@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）。

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com/）、中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）上发布，其他媒介转载无效。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在中国招标投标公共服务平台发布的文本为准。

10.1联系方式

招 标 人：****

地 址：**市**二路18****广场

邮 编：510610

联 系 人：冯经理

电 话：020-****5686

电子邮件：****@chinatelecom.cn

网 址：www.****.cn

开户银行： /

账 号： /

招标代理机构：****

地 址：**市**区员村街道春融三路7号南方财经大厦32楼

邮 编：510610

项目负责人： 王天浩/宋晋刚/李倩/冯靖圆/邵志全

联 系 人：王天浩

电 话：135****6233

电子邮件：wangtianhao.****.****@chinaccs.cn

网 址： /

10.2异议接收方式

登录中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

11.行政监督部门： ****公司**供电局

招标代理机构：****

2026年08月07日