2026-2028年天翼云重庆分公司建设工程设计、施工、集成一体化总承包服务框架采购项目招标公告

本招标项目为2026-2028****公司建设工程设计、施工、集成一体化总承包服务框架采购项目（集中招标项目名称、招标编号：****）,招标人为****，招标代理机构为鼎信****公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

1．招标范围

1.1 招标范围

1.1招标内容：本项目为集中招标项目。

1.1.1招标内容：包含但不限于以下内容：项目设计（含可研）服务、项目施工服务、项目集成服务。

1.1.2 预估采购金额：2026-2028****公司建设工程设计、施工、集成一体化总承包服务框架采购项目，本次招标为不带量采购，预估不含税金额850万元人民币，其中施工部分136万元（不含税，含安全生产费），设计部分263.5万元（不含税，含可研），集成部分450.5万元（不含税），最终采购数量以实际结算为准。服务内容包含可研、设计、施工、集成。

本项目为框架招标，本次框架招标标的为招标人预计在需求期内可能发生的项目，并不作为招标人向投标人作出的具体项目的承诺。如投标人不同意此条款，则投标人应书面告知招标人，并退出本项目招标。

1.1.3实施地域：**市。

1.1.4具体项目的工期和进度：

（1）设计工期和进度：

（2）施工及集成工期和进度：在订单下达后，对于200台以下设备的每个单项工程，应在设备到货后28日内完成施工及集成工作，并进行初验测试的准备，上述时间为基础工期；项目工程的设备规模每增加200台设备，时间增加28日，具体以订单约定为准。

1.1.5技术标准要求：详见技术规范书。

1.1.6质量标准要求：满足技术规范书相关要求。

1.1.7合同有效期：双方同意由承包人作为发包人服务供应商的期限（“有效期”）为本协议生效之日起两年。如在有效期内出现以下任一情形的，有效期在以下任一日期到达时提前终止：

①发包人与承包人就下一次[本项目所涉及的服务] 再次签订框架协议之日；

②发包人就再次采购[本项目所涉及的服务] 发出中标结果通知书之日；

③因承包人违约，发包人向承包人发出停止服务通知书之日；

④本协议份额使用完毕之日；

⑤本协议终止或解除之日。

有效期内如未发生以上任一情形，则有效期于届满后自动延续至以下任一日期到达时终止：

①发包人与承包人就下一次[本项目所涉及的服务]再次签订框架协议之日；

②发包人就再次采购[本项目所涉及的服务] 发出中标结果通知书之日；

③因承包人违约，发包人向承包人发出停止服务通知书之日；

④本协议份额使用完毕之日；

⑤本协议终止或解除之日。

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.2承包方式：设计、施工、集成一体化总承包

1.3本项目不划分标段/份额。

1.4 ★本项目设置设计（含可研）、施工及集成最高投标折扣系数限价，设计（含可研）最高投标折扣系数限价为47%，施工最高投标折扣系数限价为79%，集成最高投标折扣系数限价为79%，高于最高投标折扣限价，投标将被否决。

2．投标人资格要求

2.1投标人基本资格要求

2.1.1投标人应为在中华人民**国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。****管理部门登记的主体资格证件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。

2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.1.3不允许联合体参加投标。

2.1.4投标人须承诺为本项目开具增值税专用发票。

2.1.5投标人须具备有效的由建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，企业主要负责人具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书A证（企业名称为投标单位名称），提供证书扫描件。

注：企业主要负责人，是指对本企业生产经营活动和安全生产工作具有决策权的领导人员。可以是法定代表人、总经理（总裁）、分管安全生产的副总经理（副总裁）、分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等人员中任一人。

2.1.6本项目要求投标人同时具备以下资质：

（1）设计资质：

建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或工程设计资质(电子通信广电行业（有线通信、无线通信）专业乙级及以上资质或电子通信广电行业（通信工程）乙级及以上资质)。

（2）勘察资质：

建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质或工程勘察专业类（工程测量）乙级及以上资质。

（3）施工资质：

建设行政主管部门颁发的通信工程施工总承包资质二级（乙级）及以上资质或施工综合资质；

提供清晰、完整、有效的行政主管部门颁发的资质证书扫描件。已按照《****建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的（在2020年11月30日之后），应提供相应等级的最新资质证书扫描件。

2.1.7投标人须具备2024年1月1日至本项目发布公告之日的同类业绩（有线类或无线类或云业务类或IT类或IP类项目（设计或施工或采用总承包模式））累计金额不低于270万元（含税）。

业绩按如下方式核实：

1、合同关键页扫描件，合同关键页包括体现合同标的、合同金额(如有)、合同签订时间、合同盖章页，否则不予认可；合同中能体现合同金额的，以合同金额与合同签订时间为准;如不能体现合同金额，以合同对应订单的累计金额与订单时间为准。

2、该合同对应的其中一张发票扫描件，发票主体名称须与合****公司名称一致，发票开具时间在本项目公告发布之日前。评标委员****总局**增值税发票查验平台(https://inxyeri.****.cn/)进行发票查验，如查验结果与提供发票信息不一致则该发票不予认可。

注：如需检查以上相关资料原件，则须在要求时间内提供。本项目投标人之间签订的业绩，在本项目评审中均不予认可。总承包模式包括EPC、设计-施工一体化、采购-施工一体化等。

2.1.8本项目团队人员要求如下：

（1）项目总负责人1名，须具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证；项目总负责人须具备在投标单位注册的一级注册建造师执业资格（专业为通信与广电工程），提供项目总负责人身份证扫描件，相关建造师资质证书的证明材料(如电子证照或相关官方网站查询截图等)；

（2）设计团队人员不少于5名，其中设计总负责人1名，设计负责人2名，设计人员2名。

（3）施工队伍不少于3支。每支施工队伍4名成员，其中包含项目经理1名，专职安全生产管理员至少1名，特种作业人员至少2名。（需提供人员身份扫描件，项目经理须具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证，专职安全生产管理员须具备通信主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证，特种作业人员中一人****管理部门颁发的特种作业操作证(低压电工作业)或特种作业操作证(高压电工作业)，一人****管理部门颁发的特种作业操作证(高处安装、维护、拆除作业），若1人同时具备多个特种作业证书仅算1名特种作业人员，以上人员均不得复用。）

（4）集成队伍不少于3支。每支集成队伍至少3名成员，其中包含项目经理1名，IT专业负责人1名，IP专业负责人1名。

注：

①以上人员不得兼任，如兼任则不予认可。提供以上人员的****社保局出具的2026年4月1日之后任意一个月的社保证明，其中项目总负责人、项目经理、设计团队人员、专职安全生产管理员必须由投标单位缴纳社保，其****公司代缴社保，****公司与投标人的代缴协议或类似证明；

②评标委员会有权通过原件核查或登陆官方网站（https://jzsc.****.cn/home、https://txjs.****.cn/ggfw/search.jsp）等网络查验方式进一步核实投标文件中的相关信息。若投标人存在任何形式的弄虚作假行为，一经查实，则将否决其投标；

③评标委员会有权通过原****管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台（http://cx.****.cn/）等网络查验等方式进一步核实证件相关信息，如特种作业证存在有效期过期、专业信息不正确或在有效期内未按时复审或复审不通过的情形，该特种作业证不予认可；

④以上资料原件备查，如评审时需要核查，接到正式通知后，须在规定时间内提供，否则不予认可。

2.1.9投标人须符合《安全生产责任保险实施办法》相关要求，购买包含安全生产责任险在内的人身意外类相关保险（保障范围须覆盖本项目全部实施人员，累计保险赔付额度不低于200万元/人）。投标人须提供相应的保单证明，或承诺在合同签订前完成购买并达到相应保额。

2.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被依法暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内（自2023年9月1日起）被相关行****机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近五年内（自2021年9月1日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（15）在最近五年内（自2021年9月1日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（16****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（17****机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的。

（18）中国电信在职员工违规担任供应商法定代表人并参与采购活动的；

（19****集团有限公司/****公司中层及以上管理人员违反有关领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业行为管理规定，其配偶、子女及其配偶经商办企业参与采购活动的；

（20）中国电信领导人员离职或退休后三年内违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关规定任职、投资入股的私营企业、外资企业和中介机构，参与其原任职单位采购活动的；

（21）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及产品在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标段或未划分标段的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品涉及相关禁止采购处理结果的，该标段或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；

（22）近两年（自2024年9月1日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；

（23）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（24）法律法规、招标文件限定的其他情形。

2.3投标人提供“电信公司员工及其亲属在投标单位参与经营情况说明”，如实说明情况，并不存在本项目涉及的电信员工及其亲属在投标单位参与经营。

3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容详见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标文件将被否决。

4．电子招标文件的获取

4.1招标文件获取时间：2026年8月11日14时00分至2026年8月17日17时00分（**时间，下同）。

4.2 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件获取：招标文件的方式为线上获取。

登录“中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）” 后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。

4.3招标文件费用：获取本集中招标文件不收取费用。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）：2026年9月1日09时00分。标书代写

5.2电子投标文件的递交：登录中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。标书代写

5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。标书代写

6．发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.****.cn/#/gateway）及中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）上发布，其他媒介转载无效。

7．投标人注册

7.1 中国电**光采购网注册

未注册过的潜在投标人，须通过中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目集中招标文件。

7.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电**光采购网“操作指引-CA办理”。电子标服务

7.3技术支撑联系方式

服务热线：****111884

服务邮箱：****@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

****@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）。

8．联系、异议接收及采购监督方式

8.1联系方式

招 标 人：****

地 址：**市两江新区星光五路189号

邮 编：401121

联 系 人：张老师

电 话：199****8481

电子邮件：****@189.cn

招标代理机构：鼎信****公司

地 址：**市两江新区**大道中段53号附一号**座A二楼

邮 编：401121

联 系 人：程赞霖、惠清、张静漪、刘瑜敏、魏斯佳、杨娅、任杰、戚亚红、熊琪、赵伟、高弋然、李成龙

电 话：181****9133、023-****1922

电子邮件：****@chinaccs.cn

银行帐户：鼎信****公司

开户银行：****银行袁家岗支行

账 号：955********07355752

8.2 异议接收方式

登录中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

8.3采购监督方式
如在采购项目中发现违法违规的情况，请通过电话方式向采购监督部门反映，监督电话：023-****8762。

8.4行政监督部门：****管理局，023-****1330

招标代理机构：鼎信****公司

2026年 8 月 11 日