中国电建西北院乌兰察布汗海300MW/1200MWh独立储能电站项目(标段二)项目电气安装工程采购项目公开谈判采购公告

中国电建西北院**汗海300MW/1200MWh****电站（标段二）电气安装施工劳务分包工程公开谈判采购公告

（采购编号：****

1.采购条件

**汗海300MW/1200MWh****电站（二）EPC总承包项目已批准建设，项目建设单位为**汗海****公司，资金已落实。本次采购人为****，目前已具备采购条件，现对该项目**汗海300MW/1200MWh****电站（标段二）电气安装施工劳务分包工程进行公开谈判。凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判文件参与本项目公开谈判。

该项目资金已落实，具备采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

**自治区**市**县七台镇境内。

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：**汗海300MW/1200MWh****电站位于**自治区**市**县七台镇境内，建设一座300MW/1200MWh电网****电站，采用户外磷酸铁锂电池预制舱方案。储能站电池系统及功率变换系统均采用户外集装箱布置方案，一次性建成。磷酸铁锂电池储能系统标称容量1200MWh，电池舱包含电池及电池架、高压包、汇流柜、监控柜、BMS、通讯监控、消防、智辅系统等设备有机的集成到1个标准的单元中，升压变流系统内包含储能变流器、干式双绕组变压器、35kV开关柜（含防雷器）等，最终的系统配置以储能及升压变流一体机厂家的实际应用数据为准。储能系统通过站内35kV集电线路汇集接入220kV升压站进行升压并网，经1回220kV送出线路接入**电网汗海变220kV侧，线路距离约2km。**一座220kV升压站，**2台180MVA（220/35kV）升压主变，储能单元逆变升压后，经35kV集电线路接入升压站35kV配电装置室。

本项目主要建设内容：**汗海300MW/1200MWh****电站项目（标段二）的勘察、设计、建筑安装工程、设备和材料采购、项目管理、调试、验收、并网等EPC总包工作，负责消防、打井、地基处理等基础设施建设，统筹负责全站场平、全站道路、全站围墙、电子围栏及大门、全站安防系统、全站户外照明系统等；承担15万千瓦/60万千瓦时磷酸铁锂储能系统的集成、采购、安装、调试等工作；配合标段一完成全站联合调试、并网手续、验收等所有全站性工作。

标段概况：**汗海300MW/1200MWh****电站（标段二）电气安装施工劳务分包工程。

2.3 工期要求

**汗海300MW/1200MWh****电站（标段二）电气安装施工劳务分包工程，本项目计划工期：本标段计划开工时间为2026年9月18日，计划完工时间为2026年11月30日，总工期74天，节点要求2026年10月31日之前完成升压站倒送电，2026年11月30日完成转商业化运行。

计划工期：满足以下各节点工期要求

开工后具体以监理下发的工程各个节点的详细进度计划为准。

2.4 质量要求

**汗海300MW/1200MWh****电站（标段二）电气安装施工劳务分包工程质量要求：全部工作应满足国家、行业、****公司或地方验收标准并满足设计文件及其他相关规范的要求。

2.5 采购范围

本次采购工程为**汗海300MW/1200MWh****电站（标段二）电气安装施工劳务分包工程。

****电站全部设备及材料安装工程，包括但不限于：储能电站全部设备及材料安装工程，包括但不限于：电池储能系统安装调试、储能变流器安装调试、全站安防系统及所有电气设备、站用配电装置、站区照明系统、全站交直流电缆敷设、全站交直流电缆抽样检测试验、全站接地系统安装等的安装、调试、试验、试运行、消缺处理至移交给建设单位的全部工作，以及设备出厂检查验收（若有）等；全站交、直流电缆抽样检测试验包含电缆进场抽检、敷设后性能检测、试验报告编制归档等全部内容，试验产生的人工、检测仪器、耗材、第三方检测（如需）等所有相关费用均综合包含在投标报价中，采购人不另行单独计取支付。

按照采购人要求完成本标段施工期、运行期施工场区内所需的宣传标语，负责按照建设单位要求制作与安装本标段与本工程建设相关的各种临时、永久标志牌及设备双重命名编号牌费用均已包含在报价中。

按照采购人要求完成本标段所涉及施工过程中资料编制及归档工作的费用均已包含在报在报价中。

本标段计划开工时间为2026年9月18日，计划完工时间为2026年11月30日，总工期74天，节点要求2026年10月31日之前完成升压站倒送电，2026年11月30日完成转商业化运行。

全部工作应满足国家、行业、****公司或地方验收标准并满足设计文件及其他相关规范的要求。

3.响应人资格要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；响应人必须具有施工劳务资质：

3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近3年财务会计报表（2023-2025年）。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：二级建造师执业资格及以上、建筑企业安全员B证；

（2）项目技术负责人的资格要求：二级建造师执业资格或中级及以上专业技术职称；

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人近 5 年须至少完成 1 ****电站电气安装工程或升压站电气安装工程或相关类似项目业绩；须提供中标通知书（如有）、施工合同、竣工验收证明或完工证明。

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.谈判采购文件的获取

1.凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2026年8月13日至2026年8月16日17时00分前（**时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.****.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。电子标服务

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共**交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为2026 年 8月20日 11 时 00分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。标书代写

投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2.本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

4.响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5.响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的响应人。

6.中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

6.开标时间、地点

6.1谈判时间（预计）：具体时间另行通知

6.2谈判地点：线上谈判

6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.发布公告的媒介

本次谈判公告在中国电**光采购网（https://bid.****.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com）与****网站（http：//www.****.cn）上同时发布。

8.成交人数量

成交人数量:1人

9.联系方式

采 购 人：****

地 址：**省**市**区韦曲街办城南大道18****基地

联 系 人：马工

电 话：029-****7835

电子邮件：****@nwh.cn

10.监督机构

监督机构：****

监督电话029-****7816

11.提出异议的渠道和方式

如有异议请联系****。

联系人：何工

联系电话：029-****7816

电子邮箱：****@nwh.cn

请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

****

2026年8月13日