广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目选矿一期工程EPC总承包（重）招标文件补遗书（03号）

****县铜坑**锡锌矿矿产**开发项目选矿一期工程EPC总承包（重）招标文件补遗书（03号）

项目招标编号：****

各潜在投标人：

现对《****县铜坑**锡锌矿矿产**开发项目选矿一期工程EPC总承包（重）招标文件》（项目招标编号：****）作如下补遗，本补遗书与招标文件存在不一致的，以本补遗书为准：

一、针对投标人提出的问题，答复如下：

问题1：招标文件2.6.2条项目施工范围：配套生产辅助设施中的样品制备间(实验化验样品制作后送至厂外实验化验)与项目设备购置范围中的样品制作及基础实验的实验化验设备等所有设备，前后说法不一致。请明确配套生产辅助设施是否包含样品制备间样品制备间包括哪些设备设施

答复：施工范围中已明确了配套生产辅助设施中的样品制备间(实验化验样品制作后送至厂外实验化验)，样品制备间包括的设备设施请投标人根据招标要求进行设计，主要包括但不限于以下设备：破碎机、研磨机、烘箱、制备平台、过滤机等。

问题2：招标文件2.6.2条项目施工范围：选厂排出尾矿输送至充填制备站深锥浓缩机(不含深锥)经浓缩后用于井下充填，**尾矿充填中转站，不能及时充填的尾矿泵送至充填中转站，不需要设置尾矿脱水车间，项目施工范围内包含了尾矿脱水车间，请明确。

答复：招标文件2.6.2（4）尾矿排放设施：选厂排出尾矿输送至充填制备站深锥浓缩机（不含深锥）经浓缩后用于井下充填，**尾矿充填中转站，不能及时充填的尾矿泵送至充填中转站。该条并没有说不需要设置尾矿脱水车间。具体请投标人根据要求进行设计。

问题3：招标文件2.6.2条项目施工范围：办公生活设施：办公楼综合考虑采矿、选矿共用，请明确办公楼是否在EPC范围内

答复：办公楼及员工食堂综合考虑采矿、选矿共用，由采矿工程进行建设，布置EPC范围，EPC需要考虑其他生活设施的建设。

问题4：招标文件2.6.2条项目施工范围没有关于MES生产信息管理系统，发包人要求2.5建立选厂MES生产信息管理系统。请明确建设范围是否包含选厂MES生产信息管理系统

答复：招标文件2.6.2条项目施工范围已经明确了最终达到发包人要求中的自动化要求，建设范围是包含选厂MES生产信息管理系统。

问题5：“招标文件2.6.2条：项目施工范围总图运输(包含三通一平)。”“三通一平”一般是指施工临时的通水、通电、通路和场地平整，不考虑正式用水用电负荷，请明确。

答复：按招标文件要求执行，“三通一平”即按施工临时的通水、通电、通路和场地平整。

问题6：“招标文件2.6.2条： (11)本项目需要对项目建设用地土壤污染采取风险管控措施，初步方案为全厂范围铺设HDPE膜+土工布，土壤污染风险管控工程由招标人另行委托有资质的单位设计施工，投标人需配合设计、施工，HDPE膜下基层由投标人负责平整压实，费用包含在EPC总包合同价款内；土壤污染风险管控措施如需换土的，换土招标人自行负责。”

“全厂范围铺设HDPE膜+土工布”的界区范围需明确；“HDPE膜下基层由投标人负责平整压实”仅负责现状地貌的平整压实还是包括基层施工如仅负责现状地貌的平整压实，需要有压实系数要求；如包括基层施工，需明确基层具体做法。

答复：具体管控措施会结合承包人的设计方案进行管控，建筑基础有开挖桩基等基层施工应由投标人负责，投标人基础施工后进行平整压实后再进行管控的敷膜覆土等。

问题7：“招标文件14.2.1.3设备购置费：签订总承包合同且递交履约担保及等额的预付款保函后，发包人按承包人合同设备购置费签约合同价的30%作为预付款。”，承包人合同设备购置费签约合同价是否是总承包合同中承包人列明的设备购置费总价

答复：请按招标文件执行，即投标人进行设备购置时，与设备供应商签订设备购置合同后，按实际签约合同价30%作为预付款。签约合同价不是总承包合同中承包人列明的设备购置费总价。

问题8：“招标文件1.3.2计划工期：本项目总工期为608日历天(设计工期165日历天，土**装工程353日历天，生产调试90日历天，土**装工程施工进场时间以招标人书面通知时间开始计算)。”

“招标文件2.6.4联合试运转范围：完成所有相关设备设施的调试，单机试车、无负荷联动试车和指导带负荷联动试车、调试后达到相应产能技术指标要求。”

“合同专用条款-9.1竣工试验的义务-在竣工试验中由发包人与承包人共同组织对生产流程进行取样，查定选矿生产指标形成竣工资料报告供后续开展竣工验收。考核通过标准：实际考核指标以开展竣工试验生产调整稳定后指标(一个月)达到设计指标为通过标准。

开展竣工试验时的生产指标调整期限：3个月。”

“合同协议书-工程承包范围-设备安装调试：所有相关设备设施的安装和调试，完成单机试车、完成无负荷联动试车和完成带负荷联动试车、生产调试等工作，并达到相应产能技术指标要求。”

招标文件条款与合同专用条款存在不一致。根据国内《EPC工程总承包合同示范文本》《FIDIC银皮书》及金属/非金属矿山建设相关规范，竣工试验内容为单机试车、无负荷联动试车、带负荷联动试车(满负荷连续运转72h);生产指标性能考核属于竣工后试验。招标文件也约定承包人指导带负荷联动试车、调试后达到相应产能技术指标要求。“生产调试90日历天”是否为单机试车、无负荷联动试车、带负荷联动试车(满负荷连续运转72h)时间开展竣工后试验时的生产指标调整期限：3个月

答复：“生产调试90日历天”为单机试车、无负荷联动试车、带负荷联动试车(满负荷连续运转72h)时间。生产调试即为竣工后试验，工期为3个月（即90日历天）。

问题9：“招标文件合同条款-专用条款-第8条工期和进度-8.1.2关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人在开工前1天办理施工许可证，承包人应在合同签订后3天内提供办理施工许可需承包人提供的材料，因承包人延迟提供材料的，直接在总工期中扣除延迟的天数。”

“发包人在开工前1天办理施工许可证”施工许可证办理周期长，开工前一天办理是否会影响项目执行“承包人应在合同签订后3天内提供办理施工许可需承包人提供的材料”此点不合理，施工许可证办理除了需要提供承包人相关资质证明材料、承诺资料、合同及施工组织设计资料外，还有最重要的施工图纸，承包人不能合同签订后3天内提供施工图纸。

答复：该条款解读为：发包人要在开工前头一天完成施工许可办理，可提前。对承包人应在合同签订后3天内提供办理施工许可需承包人提供的材料，由于承包人需要提供施工图纸，因此承包人要在设计工期前30天提交相关资料及图纸，以便发包人及时办理开工许可证。

问题10：按照国家相关法律法规及合同通用条款、专用条款要求，竣工预验收及专项验收预验收由监理单位组织，竣工验收及专项验收建设单位组织；招标文件第五章发包人要求-二总承包-总承包内容中：由总承包人承担项目承包范围内的组织竣工验收，与法规及主合同相关条款不一致。

答复：与法规及主合同相关条款不一致的条款，以法规及主合同相关条款为准。

问题11：招标文件的第21页的投标人须知前附表的3.5.4写明投标人不需要提供近年发生的重大诉讼及仲裁情况。招标文件的第34页的3.5资格审查资料中3.5.5又写明投标人须知前附表规定接受联合体投标的，3.5.1项至3.5.4项(3.5.4“近年来发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。)规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。此处又要求联合体各方需要提供近年发生的重大诉讼及仲裁情况。招标文件两处关于年发生的重大诉讼及仲裁情况的要求矛盾。所以，请招标人明确联合体各方是否需要提供近年发生的重大诉讼及仲裁情况

答复：投标人无需提供近年发生的重大诉讼及仲裁情况。

问题12：请招标人明确关于联合体投标的盖章要求。联合体投标的投标文件除了联合体协议书外，其他部分是否只需要联合体牵头人盖章

答复：除联合体协议书其它由牵头人单位盖章。

问题13：请招标人明确关于联合体投标的投标文件的授权委托书是否仅需要联合体牵头人提供

答复：仅需牵头人提供。

问题14：招标文件162页“14.1.2.1**工程实际造价按以下方式核算：(1)建筑工程、安装工程采用2013年《**壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(见桂建标[2013]39号文)、市政部分执行2014年《**壮族自治区市政工程消耗量定额》(见桂建标[2014]30号文),安装工程采用2015年《**壮族自治区安装工程消耗量定额》(见桂建标[2015]17号文)。建筑拆除工程采用2011年《**壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》。安装拆除工程采用2013年《**壮族自治区安装工程拆除消耗量定额》。建筑装饰工程、安装工程、市政工程、建筑拆除工程、安装拆除工程费用定额采用2016年《**壮族自治区建设工程费用定额》(见桂建标[2016]16号文)。人工****建设厅2023年5月22日颁布的桂建标[2023]7号执行。”

本项目**工程核算选用定额比较陈旧，不符合当前行业计价规则，建议修改为：建筑工程工程采用2024年《**壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》,安装工程采用2023年《**壮族自治区安装工程消耗量定额》,市政部分执行2022年《**壮族自治区市政工程消耗量定额》,建筑拆除工程采用2024年《**壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》。安装拆除工程采用2013年《**壮族自治区安装工程拆除消耗量定额》,以上定额缺项部分执行2019版《有色金属工业建设工程预算定额》,取费执行各专业配套的费用定额。人工****建设厅2023年5月22日颁布的桂建标[2023]7号执行。

答复：同意按上述建议的修改执行。

问题15：根据招标文件补遗书(01号):可研文件中的各部分数据仅作为投标人投标文件技术方案的参考。关于招标文件中第二卷第五章：六、选矿工艺及技术指标要求：“1.经过前期开展的试验情况以及对可研报告、技术方案评审结果，确定矿工艺流程为：“两段闭路破碎+智能抛废+闭路磨矿+全优先浮选”，是否明确指定可研报告中选矿工艺流程、最终产品的种类为标书技术方案编制依据。

答复：招标文件中确定了选矿工艺流程为：“两段闭路破碎+智能抛废+闭路磨矿+全优先浮选”。最终产品的种类可参考可研报告，在此基础上优化。

问题16：据招标文件补遗书(01号):可研文件中的各部分数据仅作为投标人投标文件技术方案的参考。关于招标文件中第二卷第五章：六、选矿工艺及技术指标要求：“2.根据前期技术方案的试验结果及验证试验结果，约定调试后选厂的保底选矿技术指标：铜回收率≥70%,铜精矿品位≥18%;锌回收率≥90%,锌精矿品位≥48%。3.承包人按设计流程进行选厂建设后，要进行调试和试运行，承包人根据自身的试验开展情况确定设计指标，最终考核指标以承包人设计方案中的设计指标为准”，

2、3条款是否要求同时满足若要求同时满足，“承包人根据自身的试验开展情况确定设计指标，最终考核指标以承包人设计方案中的设计指标为准”请明确。

答复：承包人设计方案中的设计指标可参考2条款的约定保底指标进行设计，最终需要满足铜精矿品位≥18%，锌精矿品位≥48%的前提下，以承包人设计指标为最终考核指标。

问题17：据招标文件补遗书(01号):可研文件中的各部分数据仅作为投标人投标文件技术方案的参考。关于招标文件中第二卷第五章：七、药剂成本要求：“根据前期开展的选矿试验结果及验证试验结果，选矿药剂成本要控制在22元/吨.原矿以下。承包人根据自身的试验开展情况确定铜锌浮选药剂成本，最终验收时铜锌浮选药剂成本考核以承包人设计方案设定值为准。在联机试运行及竣工试验时对铜锌浮选药剂成本进行考核，实际单位药剂成本与设计单位药剂成本相比，每增加1元/吨原矿，扣款200万元，所扣款额从结算价中进行扣除”，选矿药剂成本考核是22元/吨.原矿以内，还是承包人根据自身试验情况重新确定考核数值，请明确。

答复：承包人根据自身情况重新确定考核数值，确定的考核数值会影响投标人技术评分，最终也是以承包人确定考核数值作为考核值。

问题18：关于调整联合体牵头人资格要求的建议

条款现状：招标文件招标公告第5页第3.6.1款约定“......且联合体牵头人为设计单位。”

存在原因：本项目施工阶段的现场统筹、安全管理、内外对接及主体履约责任均由施工单位承担，设计单位不参与现场实际管控工作，现行要求导致牵头主体与实际履约主体权责脱节，项目实施期间易出现管理权责模糊、工作推诿、现场管控缺失等问题，严重影响项目高效推进。

优化方案：建议调整，允许施工单位担任联合体牵头人参与本次项目投标。

答复：按招标文件执行。

问题19：关于放宽联合体投标办理权限的建议

条款现状：招标文件招标公告第5页第3.6.2款约定“......其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作......”

存在原因：多数设计单位存在异地办公的情况，****统筹办理全部投标流程，手续繁琐、耗时较长，极易影响投标工作效率，不利于投标人高效完成投标筹备工作。

优化方案：建议调整，允许联合体任意一方独立完成投标文件编制、签章、线上递交等全部投标相关工作。

答复：按招标文件执行。

问题20：关于**招标文件获取及平台报名时限的建议

条款现状：2026年8月5日招标文件补遗书约定“投标文件递交截止时间及开标时间更改为：2026年8月24日9时30分。”标书代写

存在原因：本次项目补遗书对项目招标范围、工艺设计、配套专业内容、最高限价、开工前置审批条件等核心内容进行了大幅调整，直接影响投标人联合体组建、技术方案设计、成本核算及报价编制工作。若不开放报名通道，部分优质潜在投标人无法入库备标，不利于保障项目充分竞争。

优化方案：建议调整，让更多优质潜在投标人可以参与，保障项目更具备竞争性。**招标文件获取时间，相应**投标文件递交截止时间及开标时间。标书代写

答复：不**招标文件获取时间，投标文件递交截止时间及开标时间，具体详见招标文件补遗书（02号）。标书代写

二、增加****县铜坑**锡锌矿矿产**开发项目选矿一期工程EPC总承包地形图，详见附件，本次补遗书及答复的附件可在**金海电子招标投标交易平台（http://gxjh.****.cn）下载，请各投标人自行下载。

三、其余内容不变。

招标人：****

招标代理机构：****

2026年8 月 14 日