（2026）皖0803破5号安徽时联特种溶剂股份有限公司 10kV配电增容工程承包人遴选公告

****

10kV配电增容工程承包人遴选公告

****法院于2026年8月4日作出(2026)皖0803破5号民事裁定书，裁定受理****破产重整申请，并于同日作出(2026)皖0803破5号决定书，****事务所担任****管理人。

现为依法推进破产程序，保障重整期间生产所需电力增容工程顺利实施，管理人决定对“****10kV配电增容工程”承包人进行公开遴选，择优选定施工单位。诚邀具备相应资质和能力的施工企业参与遴选。

一、项目基本情况

1. 项目名称：****10kV配电增容工程（备注：工程改造线路中有一部分位于**时****公司厂区内）。

2. 项目背景：****（以下简称“债务人”****人民法院裁定受理破产重整，管理人依法履行《中华人民**国企业破产法》第二十五条规定的职责，负责管理和处分债务人的财产。为保障重整期间生产经营正常进行，满足厂区扩建及生产线用电需求，需对现有6KV及部分400V配电系统进行增容改造。管理人****公司出具的供电方案，组织实施本次配电增容工程。

3. 项目概况：本项目主要工作内容为****公司出具的供电方案，对****6KV及部分400V 配电系统进行增容改造，以满足厂区生产及扩建用电需求。具体改造内容、技术标准及施工要求，****公司方案为准。

4. 监督单位：****法院及****债权人。

二、工作内容与要求

1. 工作内容

****公司出具的《****10kV配电增容工程方案》（以下简称“供电公司方案”****公司****公司审查的设计文件，对****原6KV配电系统进行增容改造，并****公司验收。具体改造内容、技术标准及施工要求，****公司****公司审查的设计文件为准。

2. 工作要求

（1）工程价款：本合同为固定总价合同，总价为中标价。该总价已包含为完成本招标工程所示范围的全部工作内容所需的人工、材料、机械、管理、利润、税金、保险、规费及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等一切费用。

（2）工期要求：本工程总工期为【45】个日历天，自管理人下达开工令之日起至工程****公司验收合格并收到书面验收合格文件之日止。申报单位须在投标文件中提交详细的施工组织设计，确保按期完工。标书代写

鉴于2026年9月10日**石化整体检修停电，承包人应在2026年9月10前从**时联新材料引一路400v电源至4#变，在4#变内增设一面开关柜供临时供电用，再通过4#变内的开关、电缆连接向1#、2#、3#变低压柜供电，确保厂区的安全、环保、生产、办工和施工用电，前提要将1#、2#、3#、4#变高压侧电源分断。增设的开关柜、电缆等保证厂区电力供应负荷的要求，临时电源安装到位，保证停电期间厂区的正常供电。逾期的，每逾期一天承担违约责任壹万元。该违约责任不足以弥补给债务人造成损失的，债务人有权继续追偿。承包人同意并承诺，权利人有权在应支付的工程款中径直扣除上述违约赔偿款项。

（3）质量标准：工程****公司方案及相关设计文件中列明的所有技术标准、设计规范及国家现行相关施工验收规范，达到合格标准。

（4）验收与付款：

工程全部完工后，申报单位（承包人）应向管理****公司提交完整的竣工资料及验收申请。

工程最****公司验收。

特别约定：本合同项下工程款属于破产重整期间的共益债务，由债务人财产随时清偿。管理人不预付任何报酬和费用。

（5）安全文明施工责任：申报单位（承包人）必须严格遵守《中华人民**国安全生产法（2021修正）》第四条关于安全生产主体责任的规定，以及《中华人民**国建筑法（2019修正）》第四十五条关于施工现场安全由建筑施工企业负责的规定。承包人应为其施工人员办理意外伤害保险，采取严格的安全防护措施，承担施工期间因承包人原因发生的一切人身伤亡、财产损失及对第三方造成的损害等全部安全责任及费用。承包人须做到文明施工，保护施工现场及周边环境，施工垃圾及时清运，费用自理。因施工造成的扰民、民扰问题及费用由承包人自行协调解决并承担。

（6）保险要求

为确保工程风险可控，最大限度降低因施工事故可能对债务人财产造成的损失，申报单位（承包人）须在收到入选通知书后、开工令下达前，以债务人（****）及管理人共同作为被保险人，购买并维持以下保险，相关费用已包含在工程总价中：

① 建筑工程一切险（或安装工程一切险）：保险金额不低于本工程固定总价的100%，覆盖因自然灾害或意外事故造成的物质损失或损坏（含拆除、清理费用），并扩展至**时****公司厂区内施工区域及临时电源线路。

② 第三者责任险：每次事故赔偿限额不低于人民币150万元，累计赔偿限额不低于人民币600万元，覆盖因施工对第三方（含**时****公司及其人员、财产）造成的人身伤亡或财产损失。

③ 雇主责任险（或工伤保险）：覆盖承包人派驻本项目的全部管理人员及作业人员，每人死亡伤残赔偿限额不低于人民币100万元，医疗费用赔偿限额不低于人民币20万元。

特别约定：

● 承包人应在保险合同生效后3个工作日内，将保单正本或加盖公章的复印件提交管理人备案。保险期间应覆盖整个施工期（含试运行期）直至工程竣工验收合格之日。

● 保险事故发生后，承包人应立即通知管理人，并积极协助管理人办理理赔事宜。保险赔款应优先用于修复受损工程、支付第三方赔偿或补偿债务人损失，不足部分由承包人自行承担。

● 承包人未按本条要求足额投保或续保的，管理人或债务人有权直接从应付工程款中扣除相应保费代为投保，且不免除承包人应承担的赔偿责任及逾期履约责任。

（7）其他：住建部印发的最新《建设工程施工合同（示范文本）》中与承包人相关条款规定之义务。

三、申报条件

1. 申报单位须是在中华人民**国境内注册的独立法人，持有有效的企业法人营业执照。

2. 申报单位须具备电力工程施工总承包资质或输变电工程专业承包资质，并具备国家电力监管机构或建设行政主管部门颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》相应等级。

3. 申报单位须具备良好的财务状况和商业信誉，近三年内无重**全、质量事故及违法失信记录。

4. 拟派项目经理须具备机电工程专业二级（或以上）注册建造师执业资格，并持有有效的安全生产考核合格证书（B类）。项目经理不得担任其他在建工程项目的项目经理。

5. 本项目不接受联合体申报。

四、需要提交的材料

申报单位需在报名截止前提交以下材料（均需加盖公章）：

1. 资格文件：单位介绍信、营业执照副本复印件、相关资质证书副本复印件。

2. 施工与报价方案：包括详细的施工组织设计、工期保障措施、安全文明施工方案，以及明确工程固定总价的报价文件。

3. 承诺函（格式见附件）：确认符合申报条件，并完全接受本公告第二条“工作内容与要求”中所有条款的承诺。

五、报名方式

1. 报名截止时间：2026年8月17日17时00分。标书代写

2. 报名/材料递交地点：管理人办公地点（地址：**省**市**区华中西路666****广场****事务所）。

3. 重要提示：

管理人不预付任何报酬和费用。本次遴选及后续可能发生的现场踏勘等费用均由申报单位自理。

对于报名未入选的施工单位，管理人不再另行通知，报名材料不予退还。

申报单位应充分踏勘项目现场，****公司方案的具体要求及现场条件（含**时****公司厂区内的部分线路）。申报单位一旦递交申报材料，即视为已完全了解并接受本项目的全部现状、内容及要求等。

六、联系方式

遴选人：****管理人

地 址：**省**市**区华中西路666****广场****事务所

联系人：韩律师，联系电话：139****0689

****管理人

****事务所）

二〇二六年八月十三日

附件：承诺函

承诺函

****管理人：

我方（申报单位全称）：________________________

已知悉贵方发布的《****10kV配电增容工程承包人遴选公告》及其全部内容。经查证，我单位符合公告中规定的全部申报条件，且与****破产重整一案不存在任何可能影响忠实履行职责的利害关系。如违背以上陈述，我单位愿承担由此产生的一切责任。

经研究，我方确认参与本次施工单位遴选，并在此郑重承诺：

完全接受并遵守贵方公告第二条“工作内容与要求”中所述的所有条款，包括但不限于：****公司方案及相关设计文件施工、接受固定工期、接受固定总价包干、接****公司验收合格后作为共益债务一次性支付的付款方式，以及独立承担全部安全文明施工责任、住建部印发的最新《建设工程施工合同（示范文本）》中与承包人相关条款规定之义务等。

若我方被选定为施工单位，将严格按照承诺的方案、报价、工期及国家规范履行合同，并签署正式合同。

特此承诺。

申报单位（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

____年____月____日