首页 /2025年遵化市人民法院“两庭”维修工程建设工程施工合同

2025年遵化市人民法院“两庭”维修工程建设工程施工合同

结果-合同公告

河北 -唐山 -遵化市

发布时间： 2026年08月18日

标书代写官方

摘要信息

中标单位

中标金额

中标单位联系人

招标单位

招标编号

招标估价

招标联系人

代理单位

代理单位联系人

关键信息

法院维修工程建设工程

招标详情

下文中****为隐藏内容，仅对千里马会员开放，如需查看完整内容请或拨打咨询热线： 400-688-2000

相关单位：

***********公司企业信息

2025****法院“两庭”维修工程建设工程施工合同

发布时间： 2026-08-18

一、合同编号：TSLC-2026-020
二、合同名称：2025****法院“两庭”维修工程建设工程施工合同
三、项目编码：****
四、项目名称：2025****法院“两庭”维修工程
五、合同主体
采购人：****
地址：****市建明西街
联系方式：马晓亮
供应商：****
地址：**省**市**区****大队院内
联系方式：闫诗谣0315-****558
六、合同主要信息
主要标的名称：2025****法院“两庭”维修工程
规格型号：按工程量清单及图纸完成本项目的全部施工内容且达到验收合格
主要标的数量：1
主要标的单价：****980
合同金额：****980.00
履约期限、地点等简要信息：地点：**市计划开工日期： 2026 年 8 月 17 日。计划竣工日期： 2026 年 9 月 30 日。工期总日历天数：自合同签订之日起 45日历天内
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2026-08-14
八、合同公告日期：2026-08-18
九、其他补充事宜：

合同

附件（1）