中国电建江西水电公司铭昊、东昂电站灾后修复项目设计施工总承包项目光伏场区（组件、支架除外）建筑安装及集电线路工程专业分包采购项目公开询比采购公告

（采购编号：**** ）

1.采购条件

****已成交铭昊、东昂电站灾后修复项目，项目业主为**县铭****公司，**县东****公司，资金已落实。其中铭昊、东昂电站灾后修复项目包含的光伏区**（除支架、组件外）及集电线路工程专业标段已得到业主认可，具备采购条件，****作为采购人，现对该项目进行公开采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取铭昊、东昂电站灾后修复项目光伏区**（除支架、组件外）及集电线路工程专业采购文件参与本项目光伏区**（除支架、组件外）及集电线路工程专业标段采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:****开发区。

2.2 工程概况及标段概况

2.2.1项目概况：包括东昂、铭昊地块因台风灾后重建全系统专项设计采购施工总承包工作，妥善利用可再利用材料，负责受灾区域勘察、施工图设计及竣工图编制服务，灾害损毁设备材料的拆除清运，所需设备、材料的采购、运输、卸车、保管、建筑安装施工、调试、试运行直至通过验收并移交以及质量保修期内消缺等所有工作。

2.2.2标段划分：1个标段。

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年8月，具体开工以采购人（****）发出的开工通知为准，且满足业主要求工期（与主合同工期一致）。

2.4 质量要求

依据国家及地方相关法律法规、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、建筑工程各专业工程施工质量验收规范及主合同文件中所有业主之其他相关工程质量规定，并须在存有任何标准不一致时按较高标准的要求执行，工程质量一次验收合格。

2.5 采购范围

1.设备材料范围

光伏场区范围内除组件、逆变器、箱变、支架以外的设备和材料的采购由承包人负责：包含但不限于、PHC管桩、光伏区光缆、光伏区通讯电缆、光伏区电力电缆及附件，接地线；直流电缆、集电线路电力电缆及电缆接头材料、电缆保护管、电缆槽盒、电缆桥架、防火封堵材料、照明，通讯箱等设备电源线、控制电缆，防雷和接地相关设备和材料、设备，防冻胀换填的中砂或粗砂、消防设施等所有设备、辅材及配套材料。

2.施工总范围：

(1)土建工程包括但不限于：

土建工程包括但不限于：光伏场区招标范围内所有清表及场地平整、土建工程施工、材料采购及土建项目所有检测费用，支架基础(PHC管桩)及施工(含工程桩检测，含塌孔时的处理措施，含PHC管桩引孔、冻胀区的换填)、箱变基础施工、箱变事故油池等所有设备土建工程，电缆、光缆敷设所需的土建工程(含电缆中间检查井)，集电线路工程所需的土建工程，视频监控所需的土建工程，防雷接地系统所需的土建工程，场外道路修复，进场道路修缮及施工期的维护，灾后损毁区域组件、支架、逆变器及箱变的拆除，全场受影响区域查验及修复等。

(2)安装工程包括但不限于：

安装工程包括但不限于：组串式逆变器、逆变器支架、箱变、通信柜、线缆(光伏缆、低压直流缆、高压电缆、光缆及通讯线缆)敷设接线(光纤熔接、电缆头制作等)、防雷和接地、消防、监控等所有设备和材料的安装、标识牌采购及安装、系统集成、试验、调试、催交、运输、保险、接车、卸车、二次倒运﹑仓储保管、试运行、消缺处理至移交给发包人的全部工作以及承担发包人认为有必要的设备出厂检查验收工作等。

(5)施工用电、施工用水由承包人自行解决并承担全部费用。

3.安装调试、试验范围

(1)包括但不限于：所有设备(除了组件、支架外所有设备)到货卸车、到货验收(发包人、供货商、承包人、监理等)﹑二次倒运﹑保管﹑安装﹑单体调试、分系统调试、配合整套启动调试及检查、试运行(含全站全容量并网安全稳定运行240小时试运行)、消缺处理直至移交给发包人的全部工作；承担发包人认为有必要的设备出厂检查验收工作等，甲供设备及材料承包人无需承担出厂检查验收工作，乙供设备及材料由承包人承担出厂检查验收工作。

(2)负责对本标段所有设备及系统进行并网联调、联试并配合升压站调试及并网工作等。备注：光伏场区通讯系统等亦属于调试、试验范围，承包人需****设备厂家安装调试工作。

(3)承包人负责承包范围内所有设备和原材料，及设计文件和规范要求的检测及试验、电气交接试验，提供具有检测资质单位出具的检测报告。试验委托单中的委托单位名称必须是建设单位。

电气交接试验内容为箱变绝缘油试验、箱变本体试验、箱变高压侧避雷器交接试验、电缆交接试验、护层保护器交接试验、接地网电气完整性测试、接地阻抗测量等。

光缆的盘测及熔接后的测试包含在本次承包范围内。

4.其他

（1）承包人配合完成工程质量监督验收及备案、消缺、性能试验、**部分性能保证的考核验收、技术服务；

（2）承包人必须按照发包人《光伏项目安全标准化管理实施图册》、《分包单位（承包人）施工项目部安全设施配置清单》要求完成工程施工期、运行期施工场区内所需的安全文明施工设备设施、安全标识牌、警示牌、临建设施、消防设施等，且施工阶段的临时安全设备设施不能作为本工程移交时的永久安全设备设施使用；

（3）按照发包人要求完成施工期、运行期施工场区内所需的宣传标语以及生产准备工作（包含但不限于安全及设备标识标牌、光伏场区范围标示牌、电****电站导引牌），安全文明施工标示牌、警示牌；

（4）承包人需按要求对本标段范围内的进场道路进行修缮以及日常维护，所涉及到的所有手续及协调工作，确保施工期设备运输及施工机械正常通行，若由于道路未修缮而导致本标段或者其他标段施工车辆无法通行，所产生的后果由该道路所负责的标段承担。

（5）配合其他标段及承包人的交叉作业施工相关工作；

（6）竣工、移交前应进行：光伏场区附着物清理（包含除草）干净等；

（7****政府、电力公司并网验收、电力工程质量监督检查以及发包人组织的各类验收，并消缺整改至各项指标达到验收标准，最终通过验收；

（8）施工保险办理：各标段采购范围内货物运输险和仓储险，本标段所有进场人员的工伤意外险，并在发包人处进行备案；

（9）接地设施防腐必须满足在项目地土壤环境下保持25年寿命的要求；

（10）临建及其他：包含但不限于临时道路的修建、使用与维护；临时用水、用电的接入、使用与维护；临时房屋的修建、使用与维护等；发包人要求实施的其他临建工作；

（11）承包人负责所有设备及材料（除组件、支架外）进场检验、验收及配合厂家调试，如因承包人未进行设备及材料到货检查、验收，而发生不合格设备及材料在本工程使用而导致的工程质量问题，承包人承担因此造成的一切责任并承担所有费用；

（12）严禁在施工作业中在组件背板写字、涂抹、踩踏等行为，一经发现赔偿整块组件。

（13）承包人依据合同及附件约定的工程范围内容向发包人承担项目工程施工、竣工验收和修补缺陷的义务。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力工程施工总承包三级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：/

3.1.3 企业主要人员要求：人员调配充足、结构合理、满足施工进度需要。

3.1.4 企业工程业绩要求：近五年内至少具有1个已完成的光伏项目工程施工业绩（需提供合同、完工证明文件），且近一年无劳务合同纠纷。

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.****.cn/)；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于 2026 年 8 月 21 日 0 时 0 分分前（**时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://bid.****.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2026 年 8 月 24 日 8 时 30 分分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。电子标服务

响应工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式标书代写

6.1开标时间： 2026 年 8 月 24 日 8 时 30 分，地点为:**省**市**区**路 2088 号****。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电**光采购网（https://bid.****.cn/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：****

地 址：**省**市**区**路 2088 号****

联 系 人：王桐

电 话：186****2346

电子邮件： ****@qq.com

10.监督机构

监督机构：********纪委办公室(监标)

监督电话：0791-****0726

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

****

2026年 8月 18日