渝怀线锦和、松桃配电所增设无功补偿装置”项目（第三次）采购公告

****公司**供电段“渝怀线锦和、松桃配电所增设无功补偿装置”项目（第三次）采购公告

（项目编号：****）

1.采购条件

本次采购项目是“渝怀线锦和、松桃配电所增设无功补偿装置”的设备采购及安装施工，采购人为****，采购项目资金已落实，具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。

2.项目概况与采购范围

2.1建设地点：

渝怀线锦和、松桃配电所内。

2.2工期要求：

合同签订后3个月内。

2.3工程概况：

（1）渝怀线锦和、松桃配电所增设无功补偿装置工程主要工程内容：1)将锦和配电所电源一母线10kV电容器更换为400kVar磁控式无功补偿电抗器，并相应更换保护模块、敷设低压及控制线缆。2)将松桃配电所电源一母线10kV电容器更换为400kVar磁控式无功补偿电抗器，对应更换保护模块，敷设低压及控制线缆。

（2）采用包工包料方式委外采购，工期3个月。在国铁采购平台（http://cg.****.cn）发布采购信息，面向所有符合资质要求的施工单位公开采购。采购方式采用竞争性谈判，评审办法采用经评审的最低价法（要求响应供应商根据采购人上级批复预算单价进行均衡降价，供应商仅需提报降造率和工程总价）。最终根据实际工程量进行降造结算。

2.4采购范围：

本项目不划分标段。

2.5其他说明

本项目最高预估限价为人民币75.4932万元（含税，税率9%），其中设备购置费预算金额为63.6560万元（按9%税率测算）。供应商投标报价时，仅需提报工程总报价和降造率【降造率＝（最高预估限价－投标报价）/最高预估限价×100%】，供应商须按同一降造率对工程总价进行均衡降价。工程结算时设备采购必须按13%税率计税，其余费用按9%税率计税，结算时各项子****集团批复预算单价。供应商应根据设计图纸、工程量、集团批复预算及现场条件，结合自身优势进行报价。

3.供应商资格要求

本次采购要求供应商为在中华人民**国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、

企业资质和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。资格要求如下：

3.1资质要求：电力工程施工总承包贰级及以上，且具备承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质。

3.2财务要求：投标人具备一般纳税人资格，具备开具增值税专用发票的能力；一般纳税人证明材料；提供近2****事务所或审计机构审计的财务会计报表。

3.3业绩要求：2023年7月至2026年7月期间（近3年）内完成的铁路“四电工程”或类似工程项目不少于2项。需提供中标通知书、施工合同、验收报告。

3.4人员要求：要求项目经理具有3年及以上铁路营业线施工管理经验。自2023年月至2026****法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。

3.5信誉要求：

（1）供应商未在“信用中国”网站（www.****.cn****法院列入失信被执行人；

（2）供应商未在国家企业信用信息公示系统（http://www.****.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（3）供应商未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单”且在公布期的；

（4）供应商及其法定代表人、拟委派的项目经理在递交响应文件之日前3****法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为记录。（通过中国裁判文书网https://wenshu.****.cn/查询）；

（5）供应商在递交响应文件之日前3年内没有骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；

（6）供应商在递交响应文件之日前3年内不曾在任何合同中违约或被因自身原因而使合同被解除；

（7）****集团信用评价为C级且在整改期内情形；

（8）供应商未处于铁道行业建设主管部门、国铁集团通报的停标处罚期内，不存在被取消或暂停投标资格的情形；未处****集团有限公司通报的停标处罚期内；

（9）供应****集团公司营业线施工“黑名单”且在限制投标期内的。

（10）响应文件所****集团重大不良行为公布期。

3.6其他要求：该工程允许设备外购，但采购前需向采购人提报三个国内知名优良品牌比选方案且与既有运行设备兼容，并经采购人认可。

4. 采购文件的获取

时间：2026年8月20日9时00分至2026年8月24日9时00分（**时间，下同）

线下领取采购文件，地址：**省**市鹤**人民北路197****供电段。

5.其他补充事宜

1.凭以下各项资料（复印件须加盖公章）获取采购文件：

（1）营业执照复印件（如非“多证合一”证照，须同时提供税务登记证及组织机构代码证复印件）；

（2）法定代表人证明书复印件；

（3）法定代表人身份证复印件；

（4）授权委托书（非法定代表人领取），受托人身份证复印件；

（5）建筑业企业资质证书复印件；

（6）安全生产许可证复印件；

（7）2023年7月至2026年7月期间（近3年）内完成的铁路“四电工程”或类似工程项目不少于2项。需提供中标通知书、施工合同、验收报告。。

2.本单位只接受已获取本项目竞争性采购文件的供应商参与谈判。

6. 响应文件的递交

6.1响应文件递交的时间为2026年8月28日15时30分至16时00分，递交响应文件的截止时间为2026年8月28日16时00分。标书代写

地点：**省**市鹤**人民北路197****供电段2#楼2楼招投标会议室。

提交方式：现场递交，并密封完好。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

7. 响应文件开启标书代写

时间：2026年8月28日16时00分

地点：**省**市鹤**人民北路197****供电段2#楼2楼招投标会议室

8. 发布公告的媒体

本次竞争性谈判采购公告在国铁采购平台（https://cg.****.cn）上发布。

9. 联系方式

名 称：****

地 址：**省**市鹤**人民北路197号

联系方式：0745-****640

联 系 人：彭先生

供应商要求澄清、异议联系电话：0745-****363