松潘县“城北新区综合市场”消防系统改造项目施工单位竞争性磋商招标公告

**县“**新区综合市场”消防系统改造项目

施工单位竞争性磋商招标公告

****人民法院（2026）川3224破1号《关于**县**新区综合市场消防隐患整改施工单位选聘方式的批复》同意，****管理人（以下简称“招标人”）就**县**综合市场消防系统改造项目，采用公开竞争性磋商招标方式选聘施工单位，欢迎符合资格条件的投标人前来投标。

一、招标条件

本招标项目**县“**新区综合市场”消防系统改造项目，****人民法院以（2026）川3224破1号文件批复同意实施，项目资金为破产财产资金，资金来源已落实，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

二、招标人

****管理人。

三、项目概况与招标范围

（一）项目地点

**县“**新区综合市场”全域，****停车场、各楼层经营区域、消防控制室、配电室、水泵房、全部疏散楼梯间、公共疏散通道及设备机房等。

（二）项目规模与控制价

本项目招标控制价为人民币50万元（大写：伍拾万元整），投标报价超过控制价的投标文件将被视为无效投标。加急标书代写

（三）招标范围

针对**县消防救援局认定的8项重大消防安全隐患，完成全系统标准化改造、维修更换、联动调试及验收配合工作，具体包括：

1、负一层敞开楼梯间封闭改造，砌筑防火隔墙、安装乙级防火门、封堵穿墙孔洞；

2、****停车场防火防烟分隔改造，砌筑实体防火隔墙、安装甲级防火卷帘及配套防火门、增设固定挡烟垂壁；

3、火灾自动报警系统重建，安装火灾报警控制器主机、更换全域感烟火灾探测器、完善联动控制线路、补装消防控制室图形显示装置；

4、消防给水及湿式自动喷水灭火系统全面修复改造，检修/更换消防水泵及控制柜、排查修复供水管网、更换失效喷淋头及配套组件、调试稳压及远程联动启泵功能；

5、防烟排烟系统修复改造，检修/更换排烟风机及配套组件、清理风道、修复排烟防火阀及送风口、实现与火灾报警系统联动控制；

6、消防专用供配电系统修复改造，检修/更换消防配电柜及双电源切换装置、更换故障配电线路、保障备用电源自动切换功能；

7、配电室七氟丙烷气体灭火系统修复改造，检测/更换钢瓶药剂及配套组件、完成与火灾报警系统联动调试；

8、消防应急广播、应急照明及疏散指示系统完善改造，加装分区消防应急广播系统、补齐更换全域应急照明及疏散指示标志、完成全系统联动逻辑梳理与调试。

（四）工期要求

总工期25日历天，从合同签订之日起计算，投标人需在工期内完成全部施工、系统调试、自检工作，提交完整的竣工资料与第三方检测报告，配合招标人完成**县消防救援局的复查销号工作。

四、投标人资格要求

1、具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

2、具备消防设施工程专业承包一级资质（或一级消防专业资质），持有有效的安全生产许可证；

3、拟派项目经理具备一级注册消防工程师资格，或机电工程专业一级注册建造师资格，且持有有效的安全生产考核合格证书（B证）；

4、近3年（2023年8月至今）具备至少1个合同金额40万元及以上的消防系统改造项目施工业绩（需提供合同复印件及竣工验收证明）；

5、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单，近3年无重大违法违规记录及相关行政处罚；

6、本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。

五、招标方式及评标办法加急标书代写

（一）招标方式

公开竞争性磋商谈判，全程公开、全程留痕，****法院监督。

（二）评标办法加急标书代写

本项目采用最低价中标法，即在满足招标文件全部实质性要求、且投标报价不超过招标控制价的前提下，投标价格最低的投标人为中标候选人。

六、招标文件的获取

1、获取时间：2026年8月25日至2026年8月28日（每日9:00-17:00，**时间，下同）；

2、获取方式：投标人需携带营业执照复印件、资质证书复印件、法定代表人身份证明及授权委托书、报价函，前往********办公室领取招标文件；

3、招标文件售价：200元/份。

七、投标文件的递交加急标书代写

1、递交截止时间：2026年8月31日10:00，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；加急标书代写

2、递交地点：**市科创区**南路15号奥林春天三期1幢6楼********办公室；

3、投标文件要求：正本1份、副本2份，需密封完好，加盖单位公章及法定代表人签字章。加急标书代写

八、发布公告的媒介

本招标公告发布在****管理人微信公众号****管理人、****事务所有限公司网站（www.****.com）。

九、联系方式

1、招标人：****管理人

地 址：**市科创区**南路15号奥林春天三期1幢6楼

联系人：袁先生

电 话：138****2467

2、监督单位：****法院

十、其他说明

1、本项目不组织现场踏勘，投标人可自行前往项目现场踏勘，踏勘费用由投标人自行承担；

2、投标人中标后，需严格按照**县消防救援局整改要求及国家消防技术规范施工，确保工程通过消防复查销号；

3、工程资金支出严格遵守破产财产管理相关规定，中标结果、工程造价等情况将及时向债权人通报；

4、本招标公告未尽事宜，按国家相关法律法规及招标文件执行。

****管理人

2026年8月25日

附件：

1、**县消防救援局文件松〔2026〕18号；

2、**县消防救援局文件松〔2026〕19号；

3、****法院（2026）川3224破1号批复；

4、工程项目清单；

**县消防救援局关于**新区综合市场消防安全隐患整治的报告.doc

**县消防救援局**新区综合市场消防安全隐患专项整改实施方案.doc

（2026）川3224破1号-消防整改批复.pdf

项目清单.xls