中国电建西北院西北院西安邮电大学屋顶分布式光伏发电项目项目西安邮电大学长安校区屋顶分布式光伏发电项目光伏车棚安装工程采购项目公开询比采购公告

中国电****大学**校区屋顶分布式光伏发电项目T字型光伏车棚工程询比(公开）采购公告

1.采购条件

********大学**校区屋顶分布式光伏发电项目（项目简称：西邮光伏项目），项目业主为**光合绿****公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的T字型光伏车棚工程分包已具备采购条件，****作为采购人，现对该项目进行询比（公开）采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取询比（公开）采购文件参与本项目询比（公开）采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

建设地点位****大学**校区校内。

2.2 工程概况及标段概况

****大学屋顶光伏发电项目位于******大学**校区，地理坐标为东经 108.901307°、北纬 34.153072°，利用学校闲置屋****电站；本项目为增补容量建设项目，直流侧安装总容量约为0.6MWp，交流侧额定总容量约为440KW。采用光伏阳光棚、阵列式的安装方式，共安装Hi-MO X10 / Hi-MO 9 650W高效双面组件约923块。采用“自发自用，余电上网”模式，经逆变器****大学****中心西侧预制舱实现并网。施工区域为：****停车场（新装）、****停车场（新装）的光伏车棚安装。

2.3 工期要求

****大学**校区屋顶分布式光伏发电项目T字型光伏车棚工程计划开工日期：2026年9月15日（具体开始时间以招标人指令为准），计划完工日期2026年10月30日，合同工期总日历天数为45天。

2.4 质量要求

****大学**校区屋顶分布式光伏发电项目T字型光伏车棚工程质量要求：技术标准符合国家或行业标准要求的高质量的设计、供货、施工及其相应的服务，当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量、安全、卫生、消防、环保等方面的强制性标准条文的规定。

2.5 采购范围

本次采****大学**校区屋顶分布式光伏发电项目T字型光伏车棚工程本标承包范围包括（但不限于）：

邮电****体育馆地面停车场、****停车场的T字型光伏车棚安装工程；主要内容包括：

1. 车棚钢结构本体：含钢柱、钢梁、檩条、支撑、连接件的采购、加工制作、热镀锌、运输及现场安装。

2. 光伏组件采购：Hi-MO X10 / Hi-MO 9 650W高效双面组件约923块，合计约0.6MWp。

3. 基础工程：切割地面开槽、土方开挖、钢筋制安、预埋件、C30混凝土浇筑、模板。

4. 光伏系统安装：组件搬运安装、线缆采购及敷设、逆变器安装、配电设备安装、防雷接地、永久性标识牌(不锈钢）采购及安装，系统联调，安装范围至箱变低压柜并网点。

5. 项目管理费、乙供材料进行检测及复检、安全文明施工费、利润及税金。具体材料规格与质量要求，施工工艺要求，详见报价清单。

6.提供工程施工、安装所用材料或设备的采购(合同规定由采购人提供的

除外)、 催交、运输、保险、接车、卸车、二次倒运、到货验收、性能试验、仓

储保管、成品保护等 ；

7.涉及到各项试验检测、调试、施工协调、验收、消缺处理、竣工验收直

至移交 给发包人的全部工作以及质保期服务等。

8.施工区域的治安、保卫、环境卫生、安全文明施工管理。

9.为完成承建工程项目所需的所有施工辅助工程建设、运行、维护、拆除、

清场等；

10.搜集、整理承建工程项目的全部档案资料并负责整理移交；

11.竣工图纸的编制 (如有)

12.即便在采购范围内没有载明，但实际证明是确保项目建设、验收、投

产**利移交所必须的，仍然在承包人应承担的工作范围内。

3.响应人资格要求

3.1.1企业要求：响应人必须是依照中华人民**国法律设立并在中华人民**国境内/外登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

3.1.2企业资质要求： 响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格、具有电力工程施工总承包三级及以上且具备承装(修、试)三级及以上资质，具有完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证

3.1.3 企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：具有机电安装二级及以上注册建造师职业资格证书、中

级职称、具备有效的安全生产考核证书（B 证），担任过 1 个或多个类似工程项目经理业绩，且未在其他在建工程项目担任项目经理。

（2）项目技术负责人的资格要求：具有中级及以上职称。

（3）项目安全生产管理人员的资格要求： 专职安全负责人具有安全生产考证书（C证），满足现场施工需求，且注册在本单位。

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求： 人员数量及资格证书满足项目需要，且注册在本单位。

3.1.4 企业工程业绩要求：近3年内具有不得少于1项类似工程业绩，且合同额不少于 200 万。

3.1.5企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：http://wenshu.****.cn/)；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标 ；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5）被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2.1本次采购不接受联合体投标。

/

3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，****小组对响应人的资格进行审查，资格条件没有达到询比（公开）采购文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。

4.询比（公开）采购文件的获取

凡有意参加者，请于获取文件结束时间2026年8月31日17点前（**时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.****.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。电子标服务

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间为2026年9月8日11时00分（**时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。标书代写

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

5.2响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。

6.开标时间、地点

6.1(A) 开标时间：2026年9月8日11时00分，本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.2递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次询比（公开）的，视为其自动放弃。

7.发布公告的媒介

本次询比（公开）采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com）、中国电**光采购网（http://bid.****.cn)、****网站（http://www.****.cn）上发布。

8.联系方式

采 购 人：****

地 址：**市**区城南大道18号

联 系 人： 李 工

电 话： 157****5590

电子邮箱：****@qq.com

如有异议请联系****。

联系人：李 工

电话：029-****7662

电子邮箱：****@nwh.cn

10.监督机构

监督机构：****

联系电话：029-****0468

****

2026年 08 月 28 日