中国电建江西水电公司粤电小草湖25万千瓦风电项目设计施工总承包工程合同项目集电线路工程采购项目公开询比采购公告

（采购编号： ）

1.采购条件

****已成交粤电小草湖25万千瓦风电项目，项目业主为粤电吐鲁****公司，资金已落实。其中粤电小草湖25万千瓦风电项目包含的集电线路工程标段已得到业主认可，具备采购条件，****作为采购人，现对该项目进行集电线路工程 采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取粤电小草湖25万千瓦风电项目集电线路工程 采购文件参与本项目集电线路工程 采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点:****县境内。

2.2 工程概况及标段概况

本期项目位于**维吾尔自治区**地区**县，属于小草湖风区。风电场距离**县约14km，距**市约130km，风电场区域的海拔集中在45～125m，场地开阔，场址区地形较平坦，地势东**低、西北部高。本工程为**工程，****风电场的**。

2.3 工期要求

计划开工日期为2026年9月10日，竣工日期为2026年12月30日，合同工期为111天，实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准。

2.4 质量要求

（1）施工的质量标准：工程施工质量要求符合国家现行《工程施工质量验收规范》相关规范要求的合格及以上标准。

（2）使本工程的各项建（构）筑物、设备及设施功能满足工程设计方案和国家规程规范规定的功能参数要求。不出现质量事故，满足设计使用功能要求。确保单元、分部、分项、单位工程合格率100%。

（3）工程质量应达到《风电场工程施工质量检验与评定规程》（NB/T 11372-2023）、《风力发电工程达标投产验收规程》（NB/T 31022-2012）、《风力发电场项目建设工程验收规程》（GB/T 31997-2015）规定的合格标准，单项工程和单位工程合格率100%，优良率≥90%，实现达标投产。

2.5 采购范围

1、包括但不限于：集电线路电缆部分：地埋电缆沟开挖、回填、铺砂土盖砖，电缆敷设，电缆终端头安装、建筑安装及试验,光缆、光缆保护管及光缆接续盒采购、敷设、熔接，电缆保护管、标示桩制作、安装，防火堵料、防火涂料采购及施工等设计图纸所包含所有集电线路电缆部分的施工、采购及集电线路相关的调试与试验等工作内容；施工范围内的植被恢复、复垦、环保、水土保持等项目的施工;负责集电线路穿(跨)越等手续办理;负责集****公司直属职能部门的关系协调以及线路验收整改协调。

2、集电线路架空部分：工程的采购、施工、安装、调试、通信、验收、线路征地、砍伐证办理及地面附着物补偿等。包含但不限于：

（A）建筑工程：

①集电线路架空部分工程范围内塔基基础等；

②水保及环保设施建设、植被恢复等；

③接地工程，所有杆塔基础接地等；

（B）安装工程：

①集电线路架空部分安装工程：配电设备构筑物工程、构支架、线路杆塔组立、架空线、套管瓷瓶避雷器等的安装及与两端接口的连接等；

②光纤通信安装工程：OPGW的敷设及与两端接口的接续、必要的通信连接等；

承包人负责以上工程建筑、安装施工外，还应包括施工的内容分述如下(但不限于以下内容)：

a)材料和设备的采购、到货验收、卸货、保管，建设期工程保险；

b)负责水土保持及环境保护设施施工及配合验收，配合劳动安全与工业卫生验收、环境保护监测与验收；负责消防施工安装和检测与验收、****政府职能部门的备案审查；

c)负责本标段相关手续、工程相关检测及验收、相关职能部门办理工程移交手续以及质保期内的质量保证服务等。

d)建筑施工及安装工程中材料及试样的取样、送检和提供报告。

e)设备接地及常规接地装置工程。

f)埋设件的制作、安装在本工程。

g) 负责本工程所有电气设备、所有电力电缆、控制电缆交接试验，并提供合格的接试验报告。

h)施工及试运行所必须的安全设施、器具、标牌。

F） 隔离开关

1、风机单元及集电线路分支断开设备，统一采用户外高压隔离开关配置，隔离开关必须一体化配套装设接地刀闸，具备可靠的线路侧、设备侧接地功能，满足停电检修安全接地及电气闭锁要求。

2、所供隔离开关须配置专用加长手动操作杆，采用地面手动操作方式，无需登高即可完成分闸、合闸及接地刀闸操作；操作机构灵活可靠、闭锁功能齐全，满足风电场现场运维安全及防误操作要求。

3、设备整体结构适应野外大风、沙尘、高温等户外恶劣环境，绝缘性能、机械寿命，便于后期巡检、检修及安全措施布置。

H）电缆敷设应遵循《电力工程电缆设计标准》GB 50217 的相关要求。

本工程 35kV 集电线路在风场内采用电缆直埋或埋管敷设，电缆线路主要沿现有道路或风场**道路敷设。35kV 线路在升压站的电缆，采用电缆沟内敷设。

电缆直埋敷设要求：

（1）电缆埋设深度：电缆表面距地面的距离不应小于 1.7m；

（2）电缆间距：对于 35kV 的电力电缆间及其与控制电间，平行直埋敷设的最小净距为 0.25m。

（3）电缆直埋在直线段每隔 50m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。

（4）穿越道路时，应加装保护管，采用 Φ200、Φ150 镀锌钢管，保护管的两端应伸出路基两侧各 1m。

（5）在敷设后的保护管两端，每个管口都必须临时封闭，防止泥沙等异物进入管内，当试通或穿管时再将其打开。

3、在工程量清单中未列出的，但确实是工程范围中应该有的，完成本工程所要求的，均应由承包人负责，以及所有的施工准备、安全文明施工措施等、成品保护、与移交期间检验与取证、验收及合同包含的所有风险、责任等，且包含并不限于此。

4、施工外部关系协调，承包人负责本标段施工外部关系协调。施工协调费分为征地协调费和其他施工协调费，其中征地（包括永久征地和临时征地）协调费包括不限于：由于开展征租地及地上附着物补偿工作所需的与当地乡镇、村组、村民的协调；其他施工协调费包括不限于：由于施工干扰所引起的村民阻工协调；由于地籍边界不清所引起村民纠纷的协调；由于本标段承包人提供的设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；施工期间造成的水土流失环保林业罚款费用、施工过程中发生的因征地问题阻工的协调及费用；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用；因施工导致的粉尘、噪音、交通阻塞而引发的群众不满的协调及费用；他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阻挠施工的协调及费用；因承包人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用；****政府出面协助施工而进行的协调及费用；其他为促进本工程顺利进展的协调工作及费用等。

5、施工过程中，由于承包人没有按图施工造成的超挖、超占范围等，导致的问题，由承包人自行协调赔偿并妥善解决，如因此延误工期，甲方将按照延误时间予以考核，对上述原因引起的赔偿甲方有权直接扣减工程款补偿给个人或相关单位。

6、承包人要杜绝超出施工红线图的占地，例如集电线路超挖，开挖中形成弃渣；未经批准随意增加渣场、取料场，临时施工便道，塔基操作平台等。征占临时用地前，范围须经甲方确认，如发生未确认先征占或确认情况发生，全部责任由承包人自行负责，对甲方造成损失的，按损失情况的双倍在合同中扣除。

7、分包人须严****集团公司《工程项目资金穿透式监管工作指引》及集团工程项目资金穿透式监管相关管理规定，按要求及时开立对应监管账户，****集团工程项目资金穿透式监管系统（以下简称“监管系统”），定期、规范完成系统各类信息录入，实现项目资金全程可追溯、全景可视、动态可控；项目所有资金发放均须严格执行发包人审批制度，经发包人审批同意后方可实施。分包人需全面配合总包单位落实项目资金监管、合同备案、资金支付管控、农民工工资监管及系统运维等全部相关工作，主动接受建设单位、总包单位及监管系统的核查与管理，具体工作范围如下：

（1）配合资金监管账户管理：分包人须无条件配合总包单位办理项目资金监管协议签订、专用监管账户开立及银企直联授权等相关工作，严格按照监管体系要求配合完成工程款收支管控、账户余额核查等相关配合工作。

（2）合同资料备案配合：分包人所有与本项目相关的专业分包、材料采购、设备租赁等合同，须真实、完整、及时提交总包单位，配合总包完成监管系统合同备案工作，确保合同要素信息准确无误，不得虚报、漏报、瞒报。

（3）资金支付配合管理：分包人须按总包要求按时报送资金使用相关资料，配合总包完成月度资金支付计划申报、单笔大额资金审批、付款资料整理上传等工作；及时提供合规有效发票及对应票据信息，配合完成监管系统发票信息录入、资料归档等全部流程。

（4）农民工工资专项管控：分包人负责据实编制本单位农民工工资明细台账，严格执行农民工工资发包人审批发放流程，工资支付前须完整提供农民工入场证明、打卡记录、考勤表等全套佐证资料，经发包人审核确认无误、审批通过后方可发放；工资足额发放后，须当****银行代发明细等资料，配合完成监管系统工资数据录入、上传及核验工作，杜绝工资拖欠问题。

（5） 纳入监管体系管理：分包人须主动纳入项目资金穿透式监管系统管理体系，严格遵守监管业务流程，配合总包完成本单位合同信息、账户信息、资金流水等内容的审核核查，****集团及项目各项资金监管制度。

（6） 预警问题整改反馈：对监管系统推送的资金支付异常、工资发放异常、履约风险等预警信息，分包人须第一时间配合核查、核实风险原因，及时完成问题整改并按要求反馈整改资料。

（7）. 系统培训及制度落实：分包人相关管理人员、财务人员、现场负责人须按****集团及项目组织的监管系统操作、制度培训，熟练掌握监管流程，严格落实各项监管要求。

（8）. 全面配合上级监管：分包****省国资委、****集团各项资金穿透式监管要求，无条件配合各级单位开展的资金核查、专项检查、资料调取、台账核查等全部配套工作。

以上所有资金监管配合、资料报送、整改落实、系统配合等全部工作内容均包含在分包合同总价内，不另行计取任何费用。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民**国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力施工总承包贰级资质或输变电总承包贰级资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。

3.1.3 企业主要人员要求：

1)项目经理：具有相应专业二级及以上建造师职业资格证书；

2)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；

3)安全负责人：具有安全生产考核C证

3.1.4 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等。

3.1.5 企业资信要求：

（1****银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.****.cn/)；

（5****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于2026年9月7日17时30分前（**时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://bid.****.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电**光采购网”（https://bid.****.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电**光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年9月10日10时00分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。电子标服务

投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6.开标时间、地点、方式标书代写

6.1开标时间：2026年9月10日10时00分，地点为:**省**市**区**路 2088 ****公司。

6.2本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中国电**光采购网（https://bid.****.cn/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：****

地 址：**省**市**区**路 2088 ****公司

联 系 人：张伟

电 话：181****9595

电子邮件：****@126.com

10.监督机构

监督机构：****纪委办公室

监督电话：138****2644

11.提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

****

2026年XX月XX日