广西桂西北治旱龙江河谷灌区工程北山、石福干线标施工（含引入配套工程股权投资）+运营总承包澄清公告一

序号

澄清条款

原招标文件内容

澄清后招标文件内容

1

招标公告-3.投标人资格要求

3.5人员要求：拟投入本工程的项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员和运营负责人必须是本单位的在岗人员，并持有相应的执业资格证书或职称证书，对相关人员的具体条件要求如下：

（1）项目经理：持有一级建造师注册证书，专业是水利水电工程类专业（以建造师注册证书中“专业类别”栏所填写的专业为准）；持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的B类安全生产考核合格证书。项目经理不得在任何在建工程中担任任何管理职务。符合以下条件之一的，界定为无在建工程：

①项目通过合同完工验收或竣工验收。

②发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。

（2）技术负责人：持有副高级或副高级以上技术职称，专业是水利水电工程类专业。

（3）质量管理员：持有中级或中级以上技术职称，专业是水利水电工程类专业；

（4）安全管理员：持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的c类安全生产考核合格证书。

（5）其他主要人员：运营负责人具备水利或水务或农业类运营管理能力及经验【需提供中标（成交）通知书或合同或业主出具的证明材料扫描件】。

注：①以上投入本项目不同岗位人员不能为同一人。②水利工程相关专业职称包括水利工程、水利水电工程、水文与水**、水利水电信息工程、热能动力工程、水能动力工程、输配电及用电工程、电力系统及其自动化、工业电气及其自动化、水利水电建筑工程、水工结构、水土保持、水利环境保护、水力机械、水利工程规划、工程造价、工程地质、工程移民、工程测量与测绘等。因职称颁证机构不同，专业名称字眼可以不完全一致，专业实质性内容相同即可。【专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书或执业资格证书所填专业为准】

3.6其他要求：

（1）拟投入本工程的项目经理、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员和运营负责人必须提供本年度（在第一季度开标的提供上年度）的职工养老保险个人账户对账单或开标当月前连续3个月（如在8月开标，则需要提供含有5、6、7月或4、5、6月）的参保缴费凭证。标书代写

（2）招标人约定：

1）投标截止时间前三年内投标人有弄虚作假、围标或串标情形之一的不得参加本项目工程投标。标书代写

2）拟投入本工程的技术负责人、安全管理员不得在任何在建工程中担任任何管理职务。符合以下条件之一的，界定为无在建工程：

①项目通过合同完工验收或竣工验收。

②发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。

3）投标人拟投入的安全管理员不少于3人。

4）投标人拟投入的质量管理员不少于3人。

3.5人员要求：拟投入本工程的项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员和运营负责人必须是本单位的在岗人员，并持有相应的执业资格证书或职称证书，对相关人员的具体条件要求如下：

（1）项目经理：持有一级建造师注册证书，专业是水利水电工程类专业（以建造师注册证书中“专业类别”栏所填写的专业为准）；持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的B类安全生产考核合格证书。项目经理不得在任何在建工程中担任任何管理职务。符合以下条件之一的，界定为无在建工程：

①项目通过合同完工验收或竣工验收。

②发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。

（2）技术负责人：持有副高级或副高级以上技术职称，专业是水利水电工程类专业。

（3）质量管理员：拟投入的质量管理员不少于3人，且均持有中级或中级以上技术职称，专业是水利水电工程类专业；

（4）安全管理员：拟投入的安全管理员不少于3人，且均持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的c类安全生产考核合格证书。

（5）其他主要人员：运营负责人具备水利或水务或农业类运营管理能力及经验【需提供中标（成交）通知书或合同或业主出具的证明材料扫描件】。

注：①以上投入本项目不同岗位人员不能为同一人。②水利工程相关专业职称包括水利工程、水利水电工程、水文与水**、水利水电信息工程、热能动力工程、水能动力工程、输配电及用电工程、电力系统及其自动化、工业电气及其自动化、水利水电建筑工程、水工结构、水土保持、水利环境保护、水力机械、水利工程规划、工程造价、工程地质、工程移民、工程测量与测绘等。因职称颁证机构不同，专业名称字眼可以不完全一致，专业实质性内容相同即可。【专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书或执业资格证书所填专业为准】

3.6其他要求：

（1）拟投入本工程的项目经理、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员和运营负责人必须提供本年度（在第一季度开标的提供上年度）的职工养老保险个人账户对账单或开标当月前连续3个月（如在8月开标，则需要提供含有5、6、7月或4、5、6月）的参保缴费凭证。标书代写

（2）招标人约定：

1）投标截止时间前三年内投标人有弄虚作假、围标或串标情形之一的不得参加本项目工程投标。标书代写

2）拟投入本工程的技术负责人、质量管理员、安全管理员不得在任何在建工程中担任任何管理职务。符合以下条件之一的，界定为无在建工程：

①项目通过合同完工验收或竣工验收。

②发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。

2

招标文件第二章投标人须知前附表-1.3.2计划工期

本标段计划工期为730日历天，从监理人发出的《开工通知》中载明的开工日期起算。计划运营期限为10年，运营期自项目通水试运行期结束的次日或招标人与中标人签订运营期开始确认书所确认的日期起至交接日止。节点工期：①监理单位发出进场通知后，施工单位2天内组织进场，完成开工前准备工作（包括但不限于农民工工资保证金和保险的缴纳、项目部及机构人员的组建、组织机械设备进场、签订施工检测合同及其他开工准备资料的报批等）；②2028年7月 31日前标段通水验收；③2028年9月30日前完成合同约定的建设内容，达到试运行条件。最终按照相关合同条款约定的完成时间为准。

计划开工日期：2026年10月2日（实际开工日期以监理人下发的开工令上的日期为准）以合同表述为准

计划完/竣工日期：时间待定

本标段计划工期为730日历天，从监理人发出的《开工通知》中载明的开工日期起算。计划运营期限为10年，运营期自项目通水试运行期结束的次日或招标人与中标人签订运营期开始确认书所确认的日期起至交接日止。节点工期：①监理单位发出进场通知后，施工单位2天内组织进场，完成开工前准备工作（包括但不限于农民工工资保证金和保险的缴纳、项目部及机构人员的组建、组织机械设备进场、签订施工检测合同及其他开工准备资料的报批等）；②2028年7月 31日前标段通水验收；③2028年9月30日前完成合同约定的建设内容，达到试运行条件。最终按照相关合同条款约定的完成时间为准。

计划开工日期：2026年10月2日（实际开工日期以监理人下发的开工令上的日期为准）以合同表述为准

计划完/竣工日期：2028年10月1日

3

招标文件第二章投标人须知前附表-1.4.1投标人资质条件、能力和信誉

5.人员要求：拟投入本工程的项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员和运营负责人必须是本单位的在岗人员，并持有相应的执业资格证书或职称证书，对相关人员的具体条件要求如下：

（1）项目经理：持有一级建造师注册证书，专业是水利水电工程类专业（以建造师注册证书中“专业类别”栏所填写的专业为准）；持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的B类安全生产考核合格证书。项目经理不得在任何在建工程中担任任何管理职务。符合以下条件之一的，界定为无在建工程：

①项目通过合同完工验收或竣工验收。

②发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。

（2）技术负责人：持有副高级或副高级以上技术职称，专业是水利水电工程类专业。

（3）质量管理员：持有中级或中级以上技术职称，专业是水利水电工程类专业。

（4）安全管理员：持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的C类安全生产考核合格证书。

（5）其他主要人员：运营负责人具备水利或水务或农业类运营管理能力及经验【需提供中标（成交）通知书或合同或业主出具的证明材料扫描件】。

注：①以上投入本项目不同岗位人员不能为同一人。②水利工程相关专业职称包括水利工程、水利水电工程、水文与水**、水利水电信息工程、热能动力工程、水能动力工程、输配电及用电工程、电力系统及其自动化、工业电气及其自动化、水利水电建筑工程、水工结构、水土保持、水利环境保护、水力机械、水利工程规划、工程造价、工程地质、工程移民、工程测量与测绘等。因职称颁证机构不同，专业名称字眼可以不完全一致，专业实质性内容相同即可。【专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书或执业资格证书所填专业为准】

6.其他要求：

（1）拟投入本工程的项目经理、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员和运营负责人必须提供本年度（在第一季度开标的提供上年度）的职工养老保险个人账户对账单或开标当月前连续3个月（如在8月开标，则需要提供含有5、6、7月或4、5、6月）的参保缴费凭证。标书代写

（2）招标人约定：

1）投标截止时间前三年内投标人有弄虚作假、围标或串标情形之一的不得参加本项目工程投标。标书代写

2）拟投入本工程的技术负责人、安全管理员不得在任何在建工程中担任任何管理职务。符合以下条件之一的，界定为无在建工程：

①项目通过合同完工验收或竣工验收。

②发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。

3）投标人拟投入的安全管理员不少于3人。

4）投标人拟投入的质量管理员不少于3人。

5.人员要求：拟投入本工程的项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员和运营负责人必须是本单位的在岗人员，并持有相应的执业资格证书或职称证书，对相关人员的具体条件要求如下：

（1）项目经理：持有一级建造师注册证书，专业是水利水电工程类专业（以建造师注册证书中“专业类别”栏所填写的专业为准）；持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的B类安全生产考核合格证书。项目经理不得在任何在建工程中担任任何管理职务。符合以下条件之一的，界定为无在建工程：

①项目通过合同完工验收或竣工验收。

②发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。

（2）技术负责人：持有副高级或副高级以上技术职称，专业是水利水电工程类专业。

（3）质量管理员：拟投入的质量管理员不少于3人，且均持有中级或中级以上技术职称，专业是水利水电工程类专业。

（4）安全管理员：拟投入的安全管理员不少于3人，且均持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的C类安全生产考核合格证书。

（5）其他主要人员：运营负责人具备水利或水务或农业类运营管理能力及经验【需提供中标（成交）通知书或合同或业主出具的证明材料扫描件】。

注：①以上投入本项目不同岗位人员不能为同一人。②水利工程相关专业职称包括水利工程、水利水电工程、水文与水**、水利水电信息工程、热能动力工程、水能动力工程、输配电及用电工程、电力系统及其自动化、工业电气及其自动化、水利水电建筑工程、水工结构、水土保持、水利环境保护、水力机械、水利工程规划、工程造价、工程地质、工程移民、工程测量与测绘等。因职称颁证机构不同，专业名称字眼可以不完全一致，专业实质性内容相同即可。【专业以技术职称证书所填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书或执业资格证书所填专业为准】

6.其他要求：

（1）拟投入本工程的项目经理、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员和运营负责人必须提供本年度（在第一季度开标的提供上年度）的职工养老保险个人账户对账单或开标当月前连续3个月（如在8月开标，则需要提供含有5、6、7月或4、5、6月）的参保缴费凭证。标书代写

（2）招标人约定：

1）投标截止时间前三年内投标人有弄虚作假、围标或串标情形之一的不得参加本项目工程投标。标书代写

2）拟投入本工程的技术负责人、质量管理员、安全管理员不得在任何在建工程中担任任何管理职务。符合以下条件之一的，界定为无在建工程：

①项目通过合同完工验收或竣工验收。

②发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。

4

招标文件第二章投标人须知前附表-7.4.1履约担保

□不提交履约担保

√提交履约担保

履约担保的形式：履约保证金或履约保函。

本项目的履约担保额为中标合同金额的10 %，****银行基本账户转出，履约保函应由投****银行开具。

履约担保在合同工程完工证书颁发后28 天内无息退还给承包人。

投标人在收到中标通知书后，须在15 个工作日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

联合体中标的，其履约保证金由联合体牵头人提交。

□不提交履约担保

√提交履约担保

履约担保的形式：履约保证金或履约保函。

本项目的履约担保额为中标合同金额的10 %，****银行基本账户转出，履约保函应由投****银行开具。

履约担保在合同工程完工证书颁发后28 天内无息退还给承包人。

投标人在收到中标通知书后，须在15 个工作日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。若承包人为联合体的，履约保函由联合体牵头人出具。

5

招标文件第二章投标人须知前附表-10.12招标代理费的支付

招标代理服务费：根据招标人与代理人签订的《建设工程招标代理合同》，本项目委托招标代理服务费按招标代理报酬（招标代理服务费）=基准价×合理系数。基准价：本项目取中标价作为计算基数，按差额定率累进法计算(工程类)，其费率参****委员会文件计价格〔2002〕1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”、发改价格〔2011〕534号“国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知”规定计算。【合理系数：当基准价在2万元(含)以下时，合理系数为1.00；当基准价在2万元以上时，合理系数为0.8。】计取，由中标人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构支付。由中标人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构支付。

招标代理服务费：根据招标人与代理人签订的《建设工程招标代理合同》，本项目委托招标代理服务费按招标代理报酬（招标代理服务费）=基准价×合理系数。基准价：本项目取中标价作为计算基数，按差额定率累进法计算(工程类)，其费率参****委员会文件计价格〔2002〕1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”、发改价格〔2011〕534号“国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知”规定计算。【合理系数：当基准价在2万元(含)以下时，合理系数为1.00；当基准价在2万元以上时，合理系数为0.8。】计取，由中标人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构支付。

6

招标文件第二章投标人须知前附表-10.13特别说明

1.由于电子标招标文件版本编辑限制无法修改，现特此声明：

（1）招标编号以“****001”为准，电子投标系统中招标编号无法修改的按系统自动编号，工程量清单等可以修改招标编号的按此编号。

（2）联合体投标的，除投标函、联合体协议书需要联合体各方盖章、其他只需盖联合体牵头方单位的电子印章。

（3）招标文件采****水利厅范本编制，投标人编制投标文件时如由于系统原因无法生成第八章投标格式的目录，不视为不符合评标办法形式评审标准的条件。

（4）招标文件第八章“投标文件格式”中价格指数权重表的内容可不填写或以“/”填写，系统设置原因涉及到类似价格指数权重表无法删除或修改的按同上方法处理。

（5）如招标文件格式与施工组织设计评分办法格式不一致，投标人按照评分办法施工组织设计评分顺序进行编写，不视为不符合评标办法形式评审标准的条件。

（6）招标文件第二章“投标人须知”的“附件五中标候选人公示”增加公示项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员和运营负责人的姓名信息内容。

（7）招标文件第二章“投标人须知”第7.1款中标候选人的公示媒介为：与发布招标公告的媒介相同；公示期限为：不少于3个工作日。

（8）招标文件第二章“投标人须知”第7.4款约定为：****委员会推荐的中标候选人依法确定中标人。

（9）由于电子标招标文件版本编辑限制无法修改，投标文件格式中，一、资格审查资料中“（九）未列入严重违法失信企业名单、失信执行人名单的网页截图”部分，投标人应附“投标人应附**企业信用信息公示系统中未列入严重违法失信企业名单的网页截图，****法院在“信用中国”或“信用中国（**）”中未列入失信被执行人名单以及未被列入重大税收违法失信主体名单的网页截图。”

1.由于电子标招标文件版本编辑限制无法修改，现特此声明：

（1）招标编号以“****”为准，电子投标系统中招标编号无法修改的按系统自动编号，工程量清单等可以修改招标编号的按此编号。

（2）联合体投标的，除投标函、联合体协议书需要联合体各方盖章、其他只需盖联合体牵头方单位的电子印章。

（3）招标文件采****水利厅范本编制，投标人编制投标文件时如由于系统原因无法生成第八章投标格式的目录，不视为不符合评标办法形式评审标准的条件。

（4）招标文件第八章“投标文件格式”中价格指数权重表的内容可不填写或以“/”填写，系统设置原因涉及到类似价格指数权重表无法删除或修改的按同上方法处理。

（5）如招标文件格式与施工组织设计评分办法格式不一致，投标人按照评分办法施工组织设计评分顺序进行编写，不视为不符合评标办法形式评审标准的条件。

（6）招标文件第二章“投标人须知”的“附件五中标候选人公示”增加公示项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员和运营负责人的姓名信息内容。

（7）招标文件第二章“投标人须知”第7.1款中标候选人的公示媒介为：与发布招标公告的媒介相同；公示期限为：不少于3个工作日。

（8）招标文件第二章“投标人须知”第7.4款约定为：****委员会推荐的中标候选人依法确定中标人。

（9）由于电子标招标文件版本编辑限制无法修改，投标文件格式中，一、资格审查资料中“（九）未列入严重违法失信企业名单、失信执行人名单的网页截图”部分，投标人应附“投标人应附**企业信用信息公示系统中未列入严重违法失信企业名单的网页截图，****法院在“信用中国”或“信用中国（**）”中未列入失信被执行人名单以及未被列入重大税收违法失信主体名单的网页截图。”

7

招标文件第二章 投标人须知1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟任项目负责人有行贿受贿犯罪行为的；

（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟任项目经理有行贿受贿犯罪行为的；

8

招标文件第二章 投标人须知3.1投标文件的组成-3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）运营方案；

（8）项目管理机构；

（9）拟分包项目情况表；

（10）资格审查资料；

（11）原件的扫描件

（12）投标人须知前附表规定的其他材料。

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）运营方案；

（8）项目管理机构；

（9）资信信誉；

（10）拟分包项目情况表；

（11）资格审查资料；

（12）原件的扫描件

（13）投标人须知前附表规定的其他材料。

9

招标文件第二章 投标人须知附件五、中标候选人公示附件五七：中标结果公示

无

增加技术负责人、质量管理员、安全管理员信息、运营负责人

10

招标文件第二章 投标人须知附件七：中标结果公示

无

增加运营负责人

11

招标文件第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表1评标方法

1.初步评审合格的投标文件进入详细评审。

2.详细评审基准价，对进入详细评审的投标人的有效报价，按评分办法前附表2.2.1进行计算。

3.投标人报价得分，按评分办法前附表2.2.2、2.2.3和2.2.4(5)进行计算。

4.详细评审要求

(1)评审投标文件技术部分(施工组织设计)、运营方案，****委员会各成员在认真评阅所有参加评审的投标文件技术部分后进行个人独立评分，技术部分得分为各成员评分的算术平均值。

(2)评审项目管理机构。

①主要管理人员配置由个人独立评分，得分为各成员评分的算术平均值。

②项目经理资信、能力，技术负责人资信、能力，质量管理人员和安全管理人员资信、能力等项进行集体评分。

(3****委员会集体评审资信业绩、投标报价、其他因素。

(4****委员会对主要单价（如有）行考核。

(5)计算总报价得分。

(6)计算综合得分。

1.初步评审合格的投标文件进入详细评审。

2.详细评审基准价，对进入详细评审的投标人的有效报价，按评分办法前附表2.2.1进行计算。

3.投标人报价得分，按评分办法前附表2.2.2、2.2.3和2.2.4(5)进行计算。

4.详细评审要求

(1)评审投标文件技术部分(施工组织设计)、运营方案，****委员会各成员在认真评阅所有参加评审的投标文件技术部分后进行个人独立评分，技术部分得分为各成员评分的算术平均值。

(2)评审项目管理机构。

①主要管理人员配置由个人独立评分，得分为各成员评分的算术平均值。

②项目经理资信、能力，技术负责人资信、能力，质量管理人员和安全管理人员资信、能力等项进行集体评分。

(3****委员会集体评审资信业绩、投标报价、其他因素。

(4)计算总报价得分。

(5)计算综合得分。

12

招标文件第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表2.2.4(3)C.项目管理机构评分标准（分值100分，权重值0.08）质量管理人员和安全管理人员资信、能力

1.拟投入质量管理员满足以下标准的，最多得5分：拟投入质量管理员中至少1人具备水利水电副高级及以上工程师职称，得2分；该人员同时具有大型灌区或大型水利工程施工质量管理相关业绩的，加3分。

2.拟投入安全管理员同时满足以下各项标准的，每人得2分，最多得10分：

（1）拟投入安全管理员持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的C类安全生产考核合格证书；

（2）拟投入安全管理员持有中级或中级以上技术职称，专业是水利水电工程类专业（专业以技术职称证书填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书或职业资格证书所填专业为准）。

注：拟投入质量管理员、安全管理员须提供本年度（在第一季度开标的提供上年度）的职工养老保险个人账户对账单或开标当月前连续3个月（如在8月开标，则需要提供含有5、6、7月或4、5、6月的参保缴费凭证，否则不给予计分。标书代写

1.拟投入质量管理员满足以下标准的，最多得5分：拟投入质量管理员中至少1人具备水利水电副高级及以上工程师职称，得2分；该人员同时具有大型灌区或大型水利工程施工质量管理相关业绩的，加3分。

2.拟投入安全管理员同时满足以下各项标准的，每人得2分，最多得10分：

（1）拟投入安全管理员持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的C类安全生产考核合格证书；

（2）拟投入安全管理员持有中级或中级以上技术职称，专业是水利水电工程类专业（专业以技术职称证书填写专业为准，如技术职称证书不填写专业的，则以毕业证书或职业资格证书所填专业为准）。

注：拟投入质量管理员、安全管理员须提供本年度（在第一季度开标的提供上年度）的职工养老保险个人账户对账单或开标当月前连续3 个月（如在10月开标，则需要提供含有7、8、9月或6、7、8月）的参保缴费凭证，否则不给予计分。任职项目的中标通知书、施工合同协议书或其他证明材料等（上述材料未能体现项目规模和施工内容的，须提供对应项目的初步设计批复文件或业主证明等材料以证明其工程规模和施工内容，证明材料应能体现对应任职人员的姓名等关键信息）。标书代写

13

招标文件第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表2.2.4(4)D资信信誉评分标准（分值100

分，权重值0.26）投标人的业绩

1.施工业绩满分40分。（联合体投标的，由联合体牵头人提供）：

（1）投标人自2016年1月1日至本项目投标截止之日止具有已完成或正在实施**中型水利水电工程施工业绩且单项签约合同价≥2亿元，一个2分，最高得4分；**大型水利水电工程施工业绩且单项签约合同价≥2亿元，一个7.5分。此项满分15分。标书代写

（2）投标人自2016年1月1日至本项目投标截止之日止具有已完成或正在实施**中型灌区工程施工业绩且单项签约合同价≥2亿元，一个4分，最高得8分；**大型灌区工程施工业绩且单项签约合同价≥2亿元，一个12.5分。此项满分25分。标书代写

备注：（1）已完成的业绩以工程完工验收鉴定书或工程竣工验收鉴定书或发包人出具的完工证明签署的日期为准，需提供合同（含签章页及关键信息页）及工程完工验收鉴定书或工程竣工验收鉴定书或发包人出具的完工证明扫描件；业绩金额以签约合同价为准，多份证明材料金额不一致的，取较小值认定；

（2）正在实施和新承接的业绩以合同签订的日期为准，需提供合同（含签章页及关键信息页）及中标通知书扫描件。

（3）如中标通知书或合同等资料无法体现工程特性的，需提供发包人开具的相关证明材料。同一合同项目业绩仅可计分一次，不重复计分；若同一业绩同时满足多个计分条件的，按该项业绩可取得的最高得分计取，不累计叠加得分。

（4）如投标人提供的相关业绩为涉密项目，还****政府或发改或水利等）部门出具的列为涉密项目的相关证明，在对涉密项目证明材料（中标通知书、合同、初步设计批复或行政许可等）的涉密信息进行脱密处理后，项目数据信息无法体现项目类型、工程规模、承接时间或完成时间的，还需提供满足招标文件要求、能直接表明项目类型（“**灌区”）、工程规模（“小型”或“中型”或“大型”）、承接时间或完成时间的发包人开具的相关证明材料，否则不予认可。

（5）投标人的提供的业绩为采用EPC或EPCO或PPP等模式的符合上述评分要求的施工业绩亦认可；以投标时提交的联合体协议书分工为准，参与评审的投标人必须承担施工任务，业绩方可有效计分。

（6）投标人所提供业绩属于平行发包模式项目，无论是独立承担还是以联合体形式承接业绩均以发包人签订的合同金额为准，不在区分联合成员独立承担的合同金额。

2.运营业绩满分30分（联合体投标的，由联合体成员中的运营单位提供）。

（1）投标人自2016年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止之日止，投标人作为联合体成员或独立承接过灌区工程相关运营管理业绩，规模为中型的每个得2.5分，最多得5分；规模为大型的每个得10分。本项满分20分。标书代写

（2）投标人正在运营的灌区工程满3年（含3年）的，得5分；满5年及以上的，得10分。本项满分10分。

备注（1）PPP项目须提供中标通知书及PPP项目协议书，特许经营项目须提供中标通知书或特许经营协议，设计采购施工运营一体化（EPCO）项目须提供中标通知书、总承包合同或相关运营合同；投标人提供的合同或协议书须体现运营指标（运营期限或运营内容）及运营面积，以上材料不能体现的可提供设计批复文件。

（2）项目业绩由联合体中标的，需提供联合体协议书，联合体协议书中的运营任务须由运营单位承担，否则不予认可。

（3）如投标人提供的相关业绩为涉密项目，还****政府或发改或水利等）部门出具的列为涉密项目的相关证明，在对涉密项目证明材料（中标通知书、合同、初步设计批复或行政许可等）的涉密信息进行脱密处理后，项目数据信息无法体现项目类型、工程规模、承接时间或完成时间的，还需提供满足招标文件要求、能直接表明项目类型（灌区）、工程规模（“小型”或“中型”或“大型”）、承接时间或完成时间的发包人开具的相关证明材料，否则不予认可。

说明:工程规模参照《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017 确定。详见发包人要求附件内容。

1.施工业绩满分40分。（联合体投标的，由联合体牵头人提供）：

（1）投标人自2016年1月1日至本项目投标截止之日止具有已完成或正在实施**中型水利水电工程施工业绩且单项签约合同价≥2亿元，一个2分，最高得4分；**大型水利水电工程施工业绩且单项签约合同价≥2亿元，一个7.5分。此项满分15分。标书代写

（2）投标人自2016年1月1日至本项目投标截止之日止具有已完成或正在实施**中型灌区工程施工业绩且单项签约合同价≥2亿元，一个4分，最高得8分；**大型灌区工程施工业绩且单项签约合同价≥2亿元，一个12.5分。此项满分25分。标书代写

备注：（1）已完成的业绩以工程完工验收鉴定书或工程竣工验收鉴定书或发包人出具的完工证明签署的日期为准，需提供合同（含签章页及关键信息页）及工程完工验收鉴定书或工程竣工验收鉴定书或发包人出具的完工证明扫描件；业绩金额以签约合同价为准，多份证明材料金额不一致的，取较小值认定；

（2）正在实施和新承接的业绩以合同签订的日期为准，需提供合同（含签章页及关键信息页）及中标通知书扫描件。

（3）如中标通知书或合同等资料无法体现工程特性的，需提供发包人开具的相关证明材料。同一合同（项目）业绩若同时满足第（1）、（2）项计分条件，优先按第（2）项计分，不再重复计入第（1）项；但若第（2）项已计满分，且该灌区工程业绩达到第（1）项规定的规模及金额，则可计入第（1）项评分。

（4）如投标人提供的相关业绩为涉密项目，还****政府或发改或水利等）部门出具的列为涉密项目的相关证明，在对涉密项目证明材料（中标通知书、合同、初步设计批复或行政许可等）的涉密信息进行脱密处理后，项目数据信息无法体现项目类型、工程规模、承接时间或完成时间的，还需提供满足招标文件要求、能直接表明项目类型（“**灌区”）、工程规模（“小型”或“中型”或“大型”）、承接时间或完成时间的发包人开具的相关证明材料，否则不予认可。

（5）投标人的提供的业绩为采用EPC或EPCO或PPP等模式的符合上述评分要求的施工业绩亦认可；以投标时提交的联合体协议书分工为准，参与评审的投标人必须承担施工任务，业绩方可有效计分。

（6）投标人所提供业绩属于平行发包模式项目，无论是独立承担还是以联合体形式承接业绩均以发包人签订的合同金额为准，不在区分联合成员独立承担的合同金额。

2.运营业绩满分30分（联合体投标的，由联合体成员中的运营单位提供）。

（1）投标人自2016年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止之日止，投标人作为联合体成员或独立承接过灌区工程相关运营管理业绩，规模为中型的每个得2.5分，最多得5分；规模为大型的每个得10分。本项满分20分。标书代写

（2）投标人正在运营的灌区工程满3年（含3年）的，得5分；满5年及以上的，得10分。本项满分10分。

备注（1）PPP项目须提供中标通知书及PPP项目协议书，特许经营项目须提供中标通知书或特许经营协议，设计采购施工运营一体化（EPCO）项目须提供中标通知书、总承包合同或相关运营合同；投标人提供的合同或协议书须体现运营指标（运营期限或运营内容）及运营面积，以上材料不能体现的可提供设计批复文件。

（2）项目业绩由联合体中标的，需提供联合体协议书，联合体协议书中的运营任务须由运营单位承担，否则不予认可。

（3）如投标人提供的相关业绩为涉密项目，还****政府或发改或水利等）部门出具的列为涉密项目的相关证明，在对涉密项目证明材料（中标通知书、合同、初步设计批复或行政许可等）的涉密信息进行脱密处理后，项目数据信息无法体现项目类型、工程规模、承接时间或完成时间的，还需提供满足招标文件要求、能直接表明项目类型（灌区）、工程规模（“小型”或“中型”或“大型”）、承接时间或完成时间的发包人开具的相关证明材料，否则不予认可。

说明:工程规模参照《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017 确定。详见发包人要求附件内容。

14

招标文件第四章合同条款及格式第三节合同附件格式附件一：合同协议书

10.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 730 日历天，从监理人发出的《开工通知》中载明的开工日期起算。

10.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 730 日历天，从监理人发出的《开工通知》中载明的开工日期起算。本工程各关键节点完工日期以专用合同条款第11.5款“关键节点工期逾期违约金表”载明的要求完工日期为准;因非承包人原因导致开工日期推迟的，由双方确认后上述关键节点完工日期相应顺延。

15

招标文件第四章合同条款及格式第三节合同附件格式附件二：安全生产协议

二、本工程执行的主要法律法规、标准规范及规章制度，包括但不限于：

1.《中华人民**国安全生产法》 (2021)

2.《中华人民**国职业病防治法》 (2018)

3.《建设工程安全生产管理条例》 (中华人民**国国务院令第 393 号)

4.《生产安全事故报告和调查处理条例》 (中华人民**国国务院令第493号)

5.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》 (中华人民****建设部令第 17 号)

6.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》 (建质〔2008〕91 号)

7.《企业安全生产标准化基本规范》 (GB/T 33000-2016)

8.《建筑施工企业安全生产管理规范》 (GB50656-2011)

9.其他需要补充的法律法规、标准规范及规章制度： 本合同开工建设期内，国家、行业、自治区颁布的水利工程建设适用的法律、法规及具有强制实施要求的标准规范 。

二、本工程执行的主要法律法规、标准规范及规章制度，包括但不限于：

1.《中华人民**国安全生产法》 (2021)

2.《中华人民**国职业病防治法》 (2018)

3.《建设工程安全生产管理条例》 (中华人民**国国务院令第 393 号)

4.《生产安全事故报告和调查处理条例》 (中华人民**国国务院令第493号)

5.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》 (中华人民****建设部令第 17 号)

6.《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》(建质规(2025)3号)

7.《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》(GB/T33000-2025)

8.《建筑施工企业安全生产管理规范》 (GB50656-2011)

9.其他需要补充的法律法规、标准规范及规章制度： 本合同开工建设期内，国家、行业、自治区颁布的水利工程建设适用的法律、法规及具有强制实施要求的标准规范 。

16

招标文件第四章合同条款及格式第一节通用合同条款

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

本项21.3.1（1）细化为：

(1)永久工程，包括承包人未进场前已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由承包人承担；

本项增加第（6） 目：

（6）为恢复施工所必须的原属于承包人的临时设施、设备等（如抽排水设施、供电设施、供水设施、供风设施、临时生产生活设施）重置或恢复费用由承包人承担。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

本项21.3.1（1）细化为：

(1)永久工程，包括承包人未进场前已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

本项增加第（6） 目：

（6）为恢复施工所必须的原属于承包人的临时设施、设备等（如抽排水设施、供电设施、供水设施、供风设施、临时生产生活设施）重置或恢复费用由承包人承担。

17

招标文件第八章投标文件格式第一节商务部分格式-五、已标价工程量清单 资金流估算表（格式）

注：完成工作量付款合计数不含建筑意外伤害保险费。

删除

18

招标文件第八章投标文件格式资格审查资料-目录

（九）未列入严重违法失信企业名单、失信执行人名单的网页截图

（九）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、经营(活动)异常名录、政府采购严重违法失信行为记录名单、列入严重违法失信企业名单的网页截图。

19

招标文件第八章投标文件格式资格审查资料

（八）行贿受贿犯罪行为查询

应在中国裁判文书网上查询投标人、投标人法定代表人、拟任项目负责人在最近3年内（自 年 月至投标截止日期）行贿受贿犯罪行为记录，依法不予公开的裁判文书在中国裁判文书网无法查询的，投标人要如实声明行贿受贿犯罪行为，否则视为弄虚作假。标书代写

……………………

注：投标人应附中国裁判文书网查询行贿受贿犯罪行为记录并截图。

（八）行贿受贿犯罪行为查询

应在中国裁判文书网上查询投标人、投标人法定代表人、拟任项目经理在最近3年内（自 年 月至投标截止日期）行贿受贿犯罪行为记录，依法不予公开的裁判文书在中国裁判文书网无法查询的，投标人要如实声明行贿受贿犯罪行为，否则视为弄虚作假。标书代写

……………………

注：投标人应附中国裁判文书网查询行贿受贿犯罪行为记录并截图。

20

招标文件第八章投标文件格式资格审查资料

（九）未列入严重违法失信企业名单、失信执行人名单的网页截图。

注：投标人应附**企业信用信息公示系统中未列入严重违法失信企业名单的网页截图，****法院在“信用中国”或“信用中国（**）”中未列入失信被执行人名单的网页截图。

（九）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、经营(活动)异常名录、政府采购严重违法失信行为记录名单、列入严重违法失信企业名单的网页截图。

注:投标人应附**企业信用信息公示系统中未列入严重违法失信企业名单的网页截图，及在“信用中国”或“信用中国(**)”或中未列入失信被执行人、经营(活动)异常名录、重大税收违法失信主体名单的网页截图，****政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。