京广线K2159+070～K2163+190间8个边坡加固工程等8处项目施工总价承包招标公告

京广线K2159+070～K2163+190间8个边坡加固工程等8处项目

施工总价承包招标公告

招标编号：****

1.招标条件

京广线下行K2159+070～+200边坡加固工程、京广线下行K2159+400～+570边坡加固工程、京广线上行K2160+180～+460边坡加固工程、京广线下行K2160+360～+550边坡加固工程、京广线下行K2161+030～+500边坡加固工程、京广线下行K2161+550～+800边坡加固工程、京广线下行K2163+090～+170边坡加固工程、京广线上行K2163+090～+190边坡加固工程，8个工程已由****公司下达投资计划（广深〔2026〕大字第05号）。项目业主为****。****集团大修资金费用，资金已落实，施工图设计文件完备。招标人为****。本次招标项目已具备法定招标条件，现进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况

（一）工程范围

1. 京广线下行K2159+070～+200边坡加固：锚杆框架梁面积2920㎡，锚杆196根总长度1942m，框架梁内裸坡挂网现浇砼封闭2920㎡，扣除框架梁后2365㎡，现浇C25砼封闭940㎡、沟底找坡148m，检查通道加宽110m，重建检查通道40m，**检查通道88m、扶手294m，拆除既有栅栏138m，**金属网片栅栏201m、水沟篦子2㎡。

2. 京广线下行K2159+400～+570边坡加固：预应力锚索框架梁面积390㎡，锚索26根总长度390m，锚杆框架梁面积2130㎡，锚杆143根总长度1251.5m、框架梁内裸坡挂网现浇砼封闭2520㎡，扣除框架梁后2024㎡，挂网现浇砼封闭310㎡，现浇C25砼封闭210㎡，水沟带通道46m，沟底找坡196m，检查通道130m，扶手272m，金属网片栅栏243m，增设水沟篦子2㎡。

3. 京广线上行K2160+180～+460边坡加固：锚杆框架梁面积1720㎡，锚杆111根1033.5m，框架梁内挂网现浇砼封闭960㎡，扣除框架梁后778㎡，长短锚杆结合挂网喷射砼330㎡、挂网现浇砼封闭210㎡，水沟包封带通道50m；接长水沟10m、重建检查通道16m，新增检查通道164m、扶手178m，拆除既有防护栅栏144m，**金属网片栅栏201m、增设水沟篦子4㎡。

4. 京广线下行K2160+360～+550边坡加固：预应力锚索框架梁面积130㎡，锚索12根180m，锚杆框架梁面积2050㎡，锚杆136根1282m，框架梁内裸坡挂网现浇砼封闭1200㎡，扣除框架梁后972㎡，挂网现浇砼封闭248㎡、水沟包封110m，带通道90m；沟底找坡56m、重建检查通道28m，**检查通道44m，扶手214m，拆除既有防护栅栏168m，**金属网片栅栏210m，增设水沟篦子2㎡。

5. 京广线下行K2161+030～+500边坡加固：预应力锚索框架梁720㎡，锚索53根总长度795m，锚杆框架梁5120㎡，锚杆314根总长度3212m，框架梁内裸坡挂网现浇砼封闭2720㎡扣除框架梁后2203㎡，挂网现浇砼封闭650㎡，现浇C25砼封闭906㎡，水沟包封278m，带通道238m；沟底找坡156m、**检查通道244m、扶手644m，拆除既有防护栅栏234m，**金属网片栅栏366m、增设水沟篦子4㎡。

6. 京广线下行K2161+550～+800边坡加固：预应力锚索框架梁500㎡，锚索40根总长度600m，锚杆框架梁5260㎡，锚杆308根总长度2942m，框架梁内裸坡挂网现浇砼封闭1040㎡，扣除框架梁后842㎡，现浇C25砼封闭200㎡，水沟包封,270m，带通道196m；沟底找坡176m，重建检查通道58m，**检查通道76m、扶手660m，拆除既有防护栅栏66m，**金属网片栅栏270m、增设水沟篦子3㎡。

7. 京广线下行K2163+090～+170边坡加固：预应力锚索框架梁面积260㎡，锚索26根总长度390m，锚杆框架梁面积3920㎡，锚杆244根总长度2461m，框架梁内裸坡挂网现浇砼封闭3920㎡，扣除框架梁后3175㎡，挂网现浇砼封闭310㎡，现浇C25砼封闭280m，水沟包封96m，带通道76m；水沟重建32m，重建检查通道92m，**检查通道78m，扶手434m，拆除既有防护栅栏144m，**金属网片栅栏198m、增设水沟篦子1㎡。

8. 京广线上行K2163+090～+190边坡加固：预应力锚索框架梁面积140㎡，锚索18根总长度270m，锚杆框架梁面积3280㎡，锚杆200根总长度1976m，框架梁内裸坡挂网现浇砼封闭3280㎡，扣除框架梁后2657㎡，挂网现浇砼封闭228㎡，现浇C25砼封闭210㎡，重建检查通道48m，**检查通道236m、扶手284m，拆除既有防护栅栏165m，**金属网片栅栏195m。

2.2招标范围

2.2.1 招标范围：对京广线K2159+070～K2163+190间8个边坡加固工程等8处项目施工图全部内容及为完成本工程所采取的一切施工措施。

2.2.2 标段划分：本次划分为1个标段。

2.2.3 计划工期：

① 京广线下行K2159+070～+200边坡加固：

总投资174.8718万元，建设总工期80日历天，计划2026年10月12日开工，2026年12月30日竣工。

②京广线下行K2159+400～+570边坡加固：

总投资168.7444万元，建设总工期80日历天，计划2026年10月12日开工，2026年12月30日竣工。

③京广线上行K2160+180～+460边坡加固：

总投资109.1314万元，建设总工期60日历天，计划2026年10月12日开工，2026年12月10日竣工。

④京广线下行K2160+360～+550边坡加固：

总投资130.4250万元，建设总工期65日历天，计划2026年10月12日开工，2026年12月15日竣工。

⑤京广线下行K2161+030～+500边坡加固：

总投资347.5719万元，建设总工期115日历天，计划2026年10月12日开工，2027年2月3日竣工。

⑥京广线下行K2161+550～+800边坡加固：

总投资274.7903万元，建设总工期110日历天，计划2026年10月12日开工，2027年1月29日竣工。

⑦京广线下行K2163+090～+170边坡加固：

总投资259.7090万元，建设总工期100日历天，计划2026年10月12日开工，2027年1月19日竣工。

⑧京广线上行K2163+090～+190边坡加固：

总投资204.3254万元，建设总工期90日历天，计划2026年10月12日开工，2027年1月9日竣工。

2.3其他说明：

2.3.1 项目工程总投资1669.5692万元，本次项目工程招标最高限价为1598.9313万元（不含甲供物资费用），安全生产费按实际发生票据列支安全生产费清单。

其中京广线下行K2159+070～+200边坡加固工程招标预算167.4229万元安全生产费：4.8240万元；京广线下行K2159+400～+570边坡加固工程招标招标预算为161.5865万元，安全生产费：4.6190万元；京广线上行K2160+180～+460边坡加固工程招标预算为104.5060万元，安全生产费为：2.9827万元；京广线下行K2160+360～+550边坡加固工程招标预算为124.9442万元，安全生产费为：3.5081万元；京广线下行K2161+030～+500边坡加固工程招标预算为332.9095万元，安全生产费为：9.4168万元；京广线下行K2161+550～+800边坡加固工程招标预算为263.1250万元，安全生产费为：7.5328万元；京广线下行K2163+090～+170边坡加固工程招标预算为248.7466万元，安全生产费为：7.0441万元；京广线上行K2163+090～+190边坡加固工程招标预算为195.6906万元，安全生产费为：5.5541万元。

2.3.2 工程施工主要内容：

工程施工主要内容：

对京广线K2159+070～K2163+190间8个边坡加固工程等8处项目施工图全部内容及为完成本工程所采取的一切施工措施。

工程施工重难点工程：根据《国家铁路局关于印发〈铁路营业线施工安全管理办法〉的通知》（国铁运输监〔2021〕31号）、《国铁集团关于印发〈国铁集团铁路营业线施工管理办法〉的通知》（铁调〔2021〕160号）、《****集团有限公司关于发布〈****公司铁路营业线施工管理细则〉的通知》（广铁施工发〔2021〕100号），本项目属于普速铁路邻近营业线施工B类。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人为在中华人民**国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等， 并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。资格要求如下：

3.1.1标段编号： / 。

（1）资质要求：具备铁路工程施工总承包二级及以上资质。

（2）业绩要求：2021年9月至2026年9月（递交投标文件之日起前5年内）完成铁路工程或类似工程的路基边坡加固工程施工业绩至少1项，具有铁路营业线工程施工业绩至少1项或其他可以确保铁路营业线施工安全的条件。需提供项目中标通知书、施工合同、验收报告或业绩证明。（类似工程是指与招标项目专业类似、规模相当的铁路、公路、**与巷道、水利水电、矿山、市政公用工程（地铁、城市轨道交通）等）。

（3）项目经理：具有铁路工程专业一级建造师注册证书，工程师及以上职称，5年及以上铁路工程项目或类似工程项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可），具有有效的安全生产考核合格证书；具有3年以上铁路营业线施工管理经验；自2023年10月至2026年10月（在递交投标文件之日前3****法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录；未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系（提供劳动合同关键****保障部门出具的投标截止时间前近一年内连续6个月的社保证明）。标书代写

技术负责人：具有铁路工程专业工程师及以上职称，5年及以上铁路工程项目或5年及以上类似工程项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可），从事铁路工程项目技术工作5年以上，未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系（提供劳动合同关键****保障部门出具的投标截止时间前近一年内连续6个月的社保证明）。标书代写

（4）本次招标不接受联合体投标。

3.2投标人可就上述标段中的1个标段进行投标。

3.3 信誉不得存在下列情形之一：

（1）投标人未在信用中国网（www.****.cn****法院列入失信被执行人。

（2） 投 标 人 未 在 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 （http://www.****.cn/）中被列入严重违法失信企业名单。

（3）投标人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单”且在公布期的。

（4）投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理在递交投标文件之日前 3 ****法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为记录（通过中国裁判文书网https://wenshu.****.cn/查询）。

（5）投标人在 2023 年10月至 2026 年10月（近 3 年）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。

（6）投标人在 2023 年10月至 2026 年 10月（近 3 年）中不曾在任何合同中违约或被因自身原因而使合同被解除。

（7****集团信用评价为 D 级且在整改期内情形。

（8）未处于铁道行业建设主管部门、国铁集团通报的停标处罚期内，不存在被取消或暂停投标资格的情形；未处****集团有限公司通报的停标处罚期内。

（9）投标文件所****集团重大不良行为公布期。

4.招标文件的获取

4.1 请投标人于2026年9月18日00时00分至2026年9月23日00时00分 （**时间，下同），登录https://ywtb.****.cn****集团一网通办平台），请先下载安装新版集成数字证书驱动，登录后从建设工程（新）快速入口进入，投标登记以及下载电子招标文件，参加新交易系统投标的投标单位请先安装使用新版投标文件制作工具。

下载电子招标文件需要说明的有关事宜具体为：****交易中心网上进行单位相关信息录入登记，同时将汇款凭证扫描件发送到****@163.com，此为获取招标文件确认的重要依据。登记成功并经确认后，****交易中心网站下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应****交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见**公共**交易网站）（https://ywtb.****.cn）服务指南栏目-建设工程-CA及签章。

4.2 招标文件每个包件售价500元人民币，售后不退。售后不退。投标人须在购买招标文件前将招标文件款电汇、网汇（不接受个人汇款）至下述指定账号，同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段（包件）号。投标人拟申请多个标段（包件）的，必须分别购买多个标段（包件）的招标文件。招标文件发票获取：投标人购买招标文件前须在中铁物总国际招标平台（https://bids.****.cn/）在门户首页中点击注册入口，在注册页面中填需写相关信息完成注册。****中心后，注册类型选择“企业注册”；注册方式选择“新注册企业”；注册身份选择“投标人/供应商”，填写相关信息提交。注册审核通过后，招标代理将按照“系统管理”公司信息中供应商录入的开票信息开具标书款发票（****公司信息），待开具成功后，投标人在系统内“缴费订单”自行下载标书款发票。详细步骤请参考登录页面的《使用手册》。(标书款发票默认开增值税普通发票。)

招标代理账号：

开户银行：****公司**上地支行

开户行联行号：306****05098

开户名称：****

账号：623********22836731

4.3 本次招标文件获取仅采用网上形式，不采用现场发售、邮购等方式进行。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件提交的时间为2026年10月10日 09 时00分至2026年10月15日10 时00分，截止时间（投标截止时间，下同）为2026年10月15日10 时00分。标书代写

5.2 开标时间： 2026年10月15日10 时00分。标书代写

5.3 递交方式及地点：电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人核对并确认投标信息无误后，需****交易中心****服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有电子签名及电子签章的加密投标文****交易中心系统。标书代写

如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该电子投标文件将视为无效投标文件。标书代写

5.4 纸质投标保函原件和含电子投标文件的U盘等原件资料采用现场递交方式，递交时间为2026年10月15日09 时00分至2026年10月15 日10 时00分，截止时间为2026年10月15日10 时00分，递交地点：****中心（地址：**市**区天润路333号）。标书代写

逾期送达或未送达指定地点或不按照招标文件要求密封的投标文件等资料，招标人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次招标公告同****交易中心网、国铁采购平台、中国招标投标公共服务平台上发布，本公告的修改、补充，****交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，****交易中心网站发布的文本为准。

7.联系方式

2026年9月17日