中国电信临港信息园区1.2期智慧园区工程PC总承包招标 公告

招标公告

本招标项目为****园区1.2****园区工程PC总承包招标、招标编号： **** ，招标人为****，招标代理机构为****。项目资金由招标人自筹（股份算力工程批复[2026]58号, 股份算力工程批复[2026]59号），资金已落实，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人可前来投标。

1.1工程规模: 本项目为总投资估算 672.308597 万元，工程编号： 26SH****58001、26SH****58002 ，总预估费用 480.487917 万元（不含税价格）【预估施工费用为 190.983183 万元（不含税价格，预估施工费用已经包含安全生产费，所占比例为**费的2%，安全生产费不作竞争性报价,如遇特殊情况确需调整比例的，按国家、部委、****公司的相关文件执行）；预估设备费用 289.504734 万元（不含税价格），包含运输到建设单位指定地点的所有费用，按单项报价表金额最终按实结算。】，建设地点：****园区一期。

1.2招标范围：****园区1.2****园区工程PC总承包，具体包括：本工程于1.2期室外及A1室内部分区域安装半球摄像机59台、枪机153台，在A1屋安装顶鹰眼摄像机2台；汇聚交换机2台，安装于A1栋一层消控室、视频接入交换机1台，安装于A5栋3-4机房、工业接入交换机8台，安装于1.2期室外、非POE接入交换机4台，安装于腾波路、润荷路、洲德路及A6门卫室；POE接入交换机17台，安装于A1栋各弱电间、地下管廊及门卫室、入侵检测1台，安装于A5栋3-4机房、负载均衡2台，安装于A5栋3-4机房；钢管、桥架1批，安装于1.2期室外及A1栋各楼层、机柜1批，安装于A1栋各弱电间、电缆1批，用于各系统供电、网线、光纤、光缆1批，用于各系统信号传输；电子围栏17防区，安装于1.2期室外围墙处；气象监测站3台，分别安装于A1、A4及A7栋室外东北侧；室外音箱31点位，安装于1.2期室外绿化及A1栋四层露台；AB门2套，X光安检机2套、人行安检门2套，安装于A4、A5栋一层大厅，以及人行速通门1套、人行道闸2套、人行滚闸1套、翻板路障机2套等安装于1.2期室外出入口。

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

★1.3工期要求：

施工工期要求：接到建设单位开工书面通知后150个日历日内完成

保修期：自发包人签署终验合格证书之日起，承包人为发包人提供为期 24 个月的免费技术支持和服务、设备保修。

1.4本项目不划分标段。

★1.5质量要求：一次性验收合格

★1.6技术要求：投标人施工技术要求必须符合国家和行业相关要求，详见第七章技术标准和要求

★1.7承包方式：包工、包部分设备及材料，工程中涉及使用临时电缆的，若工程投**未开列，则由乙方负责提供。

★1.8本项目设置最高投标限价。最高投标限价为：施工费用折扣最高为75.00%(不含75.00%)；设备不含税投标总价最高限价为289.504734万元(不含289.504734万元)，设备单项限价具体见单项限价表。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

2.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件及增值税专用发票开具能力：

2.1.1投标人应为中华人民**国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。

①投标人为独立法人：

A.****事业单位的，须具有合格有效的营业执照正本或副本、组织机构代码证书正本或副本和税务登记证正本或副本，如营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”，或营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”，须提供营业执照正本或副本；B.****事业单位的，****事业单位法人证书；

②投标人为依法登记注册的其他组织的，须具有合格有效的营业执照正本或副本。

法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

2.1.2投标人应能够开具增值税专用发票，并承诺中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税专用发票。

2.2资质要求：

须具有住房城乡建设主管部门核发且在有效期内的通信工程施工总承包资质 二 级及以上，并提供企业有效的安全生产许可证。

注:已按照《****建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市(2020)94号)规定取得新资质证书的(在2020年11月30日之后)，应提供最新资质证书扫描件及新旧资质对应依据。

2.3 业绩要求：

2023年1月1日（以合同签订时间为准）至公告发布前一日已签订的同类型工程（通信设备安装类工程）施工业绩，提供相应的业绩证明材料至少3份。

【1、业绩证明材料可提供单项合同或框架合同：

（1）如为单项合同，须同时提供单项合同关键页扫描件及相应的任意1份发票扫描件和发票查验明细截图；以上材料任意一项缺漏，视作为未提供该项证明材料。

（2）如为框架合同，须同时提供框架合同关键页扫描件和框架合同下任意一个订单及与订单相对应的任意1份发票扫描件和发票查验明细截图；以上材料任意一项缺漏，视作为未提供该项证明材料。

2、合同关键页扫描件：

（1）如为单项合同，合同关键页中应包括项目名称、金额页、合同签订日期页、签字盖章页等。

（2）如为框架合同，框架合同正文关键页中应包括项目名称、金额页、签字盖章页等；框架合同正文或订单应体现签订日期（若框架合同正文体现签订日期，根据合同正文签订日期计取；若框架合同未体现签订日期，根据提供订单所体现的最早签订日期计取）。

3、发****总局**增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.****.cn/）查验并完整截图。若发票内容无法证明与单项合同或订单的对应关系，可在提供发票的基础上另行提供结算单等证明材料进行佐证，对于模糊不清或网站查询无果或作废的发票不予认可。

4、业绩证明材料数量以合同数量计算。】

2.4人员要求（须提供缴费期为开标日期前三个月内（不含开标当月）任意一个月的社保材料）：标书代写

2.4.1具备有效期内的通信行业主管部门核发的通信工程施工企业主要负责人（A类）安全生产考核合格证、项目负责人（B类）安全生产考核合格证【此处B类持证人员须为本项目的项目负责人】、专职安全生产管理人员（C类）安全生产考核合格证【此处C类持证人员须为本项目的项目组成员】（以上三类人证书企业名称应为投标人）。

2.4.2具备****管理部门颁发的《特种作业操作证》：登高证（高处安装、维护、拆除作业）1张、电工证（高压电工作业或低压电工作业）1张、电焊证（熔化焊接与热切割作业）1张（以上证书持有人应为项目组成员）。

2.5 信誉要求: 投标人2023年1月1日至投标截止时间无不良经营行为，无重**全事故及质量问题，无因投标人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录，须提供承诺函。标书代写

2.6 本项目不接受联合体投标。

2.7 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2023年10月14日起）被相关行****机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自2021年10月14日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2021年10月14日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）近两年（自2024年10月14日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的；

（9****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（10）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（11）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（12）为本招标项目的代建人；

（13）为本招标项目的招标代理机构；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（15）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（16****机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（17）中国电信在职员工违规担任供应商法定代表人并参与采购活动的；

（18****集团有限公司/****公司中层及以上管理人员违反有关领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业行为管理规定，其配偶、子女及其配偶经商办企业参与采购活动的；

（19）中国电信领导人员离职或退休后三年内违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关规定任职、投资入股的私营企业、外资企业和中介机构，参与其原任职单位采购活动的；

（20）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（21）法律法规、招标文件限定的其他情形。

注：投标人须提供不存在以上情形的承诺函。

2.8 投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.9 法律法规规定的其他必须符合的要求。

本项目采用资格后审，资格审查标准和内容详见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4.1招标文件获取时间:2026年9月25日8时30分至2026年9月30日17时00分（**时间，下同）。

4.1.1招标文件获取方式：

步骤 1：关注公司微信公众号—信产管理咨询。

步骤 2：回复“购标书”，获取信息。

步骤 3：根据公众号指引流程完成付款。

4.2招标文件费用：获取本招标文件不收取费用。

5.1纸质文件递交：递交纸质投标文件截止时间（即投标截止时间，下同）为2026年10月15日10时00分，投标文件递交地点：**市**区**路500号5****公司会议室。标书代写

5.1.1投标人可以以邮寄、快递方式递交纸质投标文件，若采用此方式，请预留充足的邮寄、快递时间。招标代理人员接收投标文件时，将以拍照或视频形式检查密封情况，做好记录，并反馈投标人。招标代理人员均会妥善保管邮寄、快递凭证。

5.1.2投标人也可以自行将投标文件送达指定地点楼下后通知招标代理人员前往自取，确保无接触递交投标文件。

5.2本项目将采用线上会议远程开标，开标当日，招标代理人员将运用天翼云会议程序（请：天翼云会议，自行下载APP，并注册账号）开启专用会议，招标代理人员将于开标当日联系投标人进入线上开标会议。投标人应当在投标文件递交前确认远程会议接入账号，该账号作为后期开标时会议系统接入的投标人的唯一账号。开标会议采用视频语音口头承诺方式，完成确认。确认无误后结束开标会议，纸质开标记录不再进行签字确认。标书代写

5.3出现以下情形之一时，招标代理机构不予接收投标文件：

5.3.1逾期送达或者未送达指定地点的；

5.3.2未按照招标文件要求密封的；

5.3.3未按照招标公告要求获得本项目招标文件的。

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.****.cn/#/gateway）、中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）上发布，其他媒介转载无效。

中标候选人公示将在中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com），通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.****.cn/#/gateway）、中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）上发布。

除上述外，我公司不在其他任何网站、论坛等媒介上发布任何招标采购信息，其他任何媒介上转载的、以我公司为采购主体的招标采购信息均为非法转载，均为无效。

7.1联系方式

招标人：****

联系人： 唐先生 联系电话： 185****6078

招标人地址：中国（**）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

招标代理机构：****

联系人（业务）： 滕嘉乐、任礼轩 联系电话： 021-****0113

电子邮件： ****@chinaccs.cn

联系地址：**市**区**路500号5楼

邮编： 200050

开户银行：****银行**延中支行（144761） 帐号：602********0003

出售招标文件联系人：韩晓旭；联系电话：021-****3591

7.2异议接收方式

登录中国电**光采购网（https://caigou.****.cn）后，通过“招投标-采购异议 -提出异议”模块提出。

行政监督部门：****管理局。

招标代理机构：****

2026年9月24日