新建荣昌G85桑家坡北站光储充项目EPC总承包项目

第一章 招标公告

****G85桑家坡北站光储充项目EPC总承包项目招标公告

1．招标条件

本招标项目****G85桑家坡北站光储充项目EPC总承包项目，招标编号****己由****批准建设，项目业主为****，建设资金来自投资，项目出资比例为100%，招标人为****。项目己具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1建设地点

**市**G85桑家坡北站。

2.2建设规模及主要建设内容

****公司投资计划安排，将开展中国石****公司****G85桑家坡北站光储充项目。总投资690.52万元（不含税），目前已完成施工图编制和评审,并完成招标控制价编制，具备招标条件。

2.3计划工期

本项目分两期，一期涉及24个小车充电车位、5个大车充电车位及配套设备设施，自开工之日起，工期30日历日；二期涉及32个小车充电车位及配套设备设施，自开工之日起，工期30日历日。投标人所报工期不得超过该计划工期，否则投标文件将被予以否决。

2.4标段划分及各标段具体内容

本项目不划分标段。

2.5招标范围

2.5.1 分布式光伏发电项目：包括采购、施工、调试、检验、报建及验收、并网及手续办理等全部工作，具体如下（包括但不限于）：

（1）现场踏勘：完成相关现场踏勘、参与施工图会审、设计交底等工作，****电站建设前的入库备案手续，向当地电网进行并网申请的提报。

（2）备案、报批、施工、验收：****电站建设前的备案手续，向当地电网进行并网申请的提报，组织相关设备、光伏组件材料的采购，光伏电站的工程施工及验收，****电站信息管理平台，最终实现光伏项目并网投运。同时，负责整个施工过程中，地**管等职能部门及属地周边居民的外部协调，编制并网方案、办理并网投运验收，承担协调当地电网并网手续办理及验收的一切费用等。其中，光伏组件及逆变器乙方需在甲方提供****集团有限公司一级物资集采名单中自主采购。

2.5.2 ****电站建设工程项目

（1）外电增容项目（EPC)：包含接火点到配电端的整套供电系统方案及施工图设计、供电设备采购，外电接入线路等报批、施工和验收等全部工程内容，并确保项目通电运营。具体如下：

①现场踏勘、深化设计：开展现场踏勘，完成变压器及外电增容的方案及施工图深化设计，负责外电增容施工项目土建、设备安装及相关附属设施等工程的施工图深化设计工作，确保外电增容项目的施工图设计符合相关规范及当地电网相关要求；负责完成项目的电力审批、报建等必要项目手续。

②设备和材料采购：提供本工程建设所需全部设备（除充电桩、充电堆外）和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含箱式变压器组装及内部高低柜等采购（内部包含但不限于高压环网柜、低压进线柜、低压计量柜、低压馈电柜、无功补偿柜等）、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、避雷、接地等。并完成所有设备、电缆及所有施工涉及到的相关材料的采购、运输、卸货、场内运输和管理及配合调试。

③土建、安装、调试、验收：负责充（换）电项目的整体施工，并对此承担质量保证责任。场内外所有土建及安装工程（主要包括扩容箱变基础、开闭所（如有）、配套高压引线、低压电缆敷设、接入原有低压配电柜及配套设施基础施工）施工、试验及调试、试运行，以及验收、培训、正式运行交付使用等。中标人负责协助各相关单位完成项目的验收，取得内、外部验收的各项文件，确保项目正式运营。

④工程协调与服务：负责办理开工手续，处理工程建设中涉及的政策相关事宜，负责场地外各项施工（占地补偿、市政开挖、顶管等）需要的地方职能部门及属地周边居民的外部协调以及相关费用等。负责技术培训、生产移交、以及质保期内的相关服务等。为招标人办理验收、承担协调及当地电网相关手续办理及验收的相关费用等。

（2）充电站建设工程项目：充电桩（堆）安装及配套施工，包括电缆安装、照明、自控、设备基础及安装、道路地面、围墙、绿化、给排水安装、防雷、消防设施等；包工包料（不含充电堆、充电桩及标识标牌、监控等甲供物资）施工、设备安装、检验、验收及手续办理、按照**市相关部门及行业要求接入当地平台等全部工作，****公司办理相关补贴工作。不含充电桩（堆）设备采购。

2.5.3其他要求：中标人应负责施工和设备选型应满足当地环保、消防、水保、防洪等机构验收和规定要求，确保通过各方验收、确保取得各项合法合规手续所必须的服务，包括但不限于以上服务范畴。设备及材料采购中，涉及****集团有限公司一级物资的采购，应符****集团有限公司相关规定。储能设备、变压器等乙方需在甲方提供****集团有限公司一级物资集采名单中自主采购。

光伏站、**充（换）电项目的设备、材料在采购前需将采购计划、采购（选商）方案、技术规格书等报项目所属单位审核，项目所属单位批准后实施采购。设备材料的催交、运输、接车、卸车、倒运、接货验收、仓储保管等均由投标人负责，包括但不限于光伏组件、逆变器、箱变、储能设备等的仓储、二次转（倒）运等工作，含人工及机械等全部费用；负责将现场安装剩下的设备（包括光伏组件、逆变器、箱变等设备及材料）包装物清理、回收及处置；负责所有材料的到场验收工作等。

具体内容详见施工图及工程量清单范围内容。

2.6本次招标设最高投标限价

详见第五章发包人要求，不满足的其投标将被否决。

2.7质量要求

合格，达到设计要求，无质量、安全事故事件发生，符合国家和行业现行有关施工及验收规范。

2.8投标人存在待认定失信行为的处理要求：若投标人在****公司****公司组织实施的其他招标项目中发生失信行为且当前处于待认定处理期间，应当在投标文件中履行告知义务。对于正式认定处理的失信行为导致暂停投标资格情形的，招标人有权取消其中标人资格。

3.1 资质要求：投标人应为中华人民**国境内注册的法人组织，具有承担民事责任的能力。具备合格有效的营业执照，****事业单位的，提供事业单位法人证书。与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。

3.1.1具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质，提供有效的资质证书复印件并加盖公章。

3.1.2 具有承装（修、试）承装类许可证五级或以上资质（2025年7月1日后获取资质的，应具备承装（修、试）承装类许可证三级或以上资质）。

3.1.3 提供有效的安全许可证复印件并加盖公章。

3.1.4 投标人应具有以下任一种设计资质：（1）具有工程设计综合资质；（2）电力行业工程设计乙级及以上资质；（3）同时具有电力行业（新能源发电、送电、变电）专业乙级及以上资质。

3.1.5 投标人应通****集团有限公司工程建设承包商公开招标资格预审且在系统内状态正常，并且投标人在系统内中载明的资质类别和等级与本项目资质要求一致（资质等级及状态以开标当****集团有限公司工程建设承包商（http://125.****.40:8300/#/login）查询为准）。标书代写

以上资质证明均需提供复印件并加盖鲜章。

3.2 财务要求

投标人应提供2025****事务所或审计机构审计的财务审计报告。财务审计报告内容须包括正文、资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表及附注，****事务所（或审计机构）单位公章，并由两名中国注册会计师签字并加盖执业印章。

财务审计报告相关信息可通过统一监管平台（http://acc.****.cn）或其手机应用程序查询，包括报告报备情况、赋码信息及财务报表关键指标等。

如投标人为分支机构、新成立单位（如成立于2025年但距2026年审计周期不足整月，或成立于2026年1月1日之后）等无法提供本单位完整年度财务审计报告的，应提交加盖公章的最新财务报表（包括但不限于资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表）或****银行资信证明等有效证明文件。

同时，投标人须满足以下状态要求：未被责令停产停业；未进入清算程序，未被宣告破产，且不存在其他丧失履约能力的情形。

3.3 业绩要求

2023年1月1日至投标截止时间至少具有1项单项合同金额200万元及以上光伏储能充电一体化施工业绩。投标人须在投标文件资格审查部分提供该业绩的中标通知书（直接发包的项目可提供项目发包人出具的项目直接发包情况说明或证明文书代替）、合同协议书、至少1张发票验真及查询截图。若上述资料无法体现工程规模（如有）的，还须提供业主证明。标书代写

3.4 信誉要求

3.4.1 投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****.cn）列入严重违法失信企业名单，投标人须提供网站查询截图。

3.4.2 投标人、法定代表****人民法院在“信用中国”网站（www.****.cn）列入失信被执行人，投标人须提供网站查询截图。

3.4.3 投标人、法定代表人及项目负责人在开标之日前三年内无行贿犯罪行为：投标人、其法定代表人及项目负责人存在以下情形之一的，不得参与本项目投标：（1）经中国裁判文书网（wenshu.****.cn）查询，存在行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、对有影响力的人行贿罪、介绍贿赂罪生效判决记录的；（2****法院行贿犯罪的生效判决文书的；（3****法院、检察、**）核实存在生效行贿犯罪判决的；（4）经其他途径确认投标人、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪记录的。投标人、法定代表人及项目负责人须提交《无行贿犯罪记录承诺函》，并附中国裁判文书网“单位全称+曾用名（如有）”/“姓名 + 身份证号”检索截图（需显示检索时间、检索关键词、无对应犯罪记录结果）。标书代写

3.4.4 投标人、拟委任的项目经理、拟委任的施工负责人未被“**建筑市场监管公共服务平台”网站（http://jzsc.****.cn/asite/jsbpp/index）（下称“四库一平台）列入黑名单，投标人须提供网站查询截图。

3.4.5 投标人未被暂停或取消****委员会在开标当日中国石油招标投标网查询结果为准）。标书代写

3.4.6 投标人投标标的****集团****公司“三商”黑名单惩戒范围。

3.4.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标****委员会关联关系查询为准）。

以上7条需逐条提供承诺书并加盖公章。

3.5 人员要求

3.5.1 项目经理：必须已在报价人单位注册并具有注册二级建造师（机电工程专业）执业资格、安全生产考核合格证（B证）,并且不能在在建工程任职。（提供项目经理执业资格注册证复印件并加盖鲜章）。若为联合体投标，项目经理注册单位必须为联合体牵头人（提供项目经理执业资格注册证复印件并加盖鲜章）。

3.5.2 安全管理人员：具有不少于1名专职安全员，且应具有在有效期范围内的安全生产考核合格证书（C证）（若为联合体投标的，安全管理人员必须在联合体中牵头单位任职）。

3.5.3 设计负责人：应具有中级以上工程师职称，需具有二级及以上注册电气工程师资格、注册建筑工程师或注册结构工程师资格证三个类别之一的执业资格。若为联合体投标，负责人注册单位必须为联合体分工负责本项目设计的单位。

3.6 其他要求

3.6.1 投标人需承诺近三年内（2023年1月1日至截止日止）未发生以下情况或失信行为：

（1）投标人或其法定代表人、主要负责人、****法院采取限制高消费或相关消费措施；

（2）类似项目因不当履约被项目单位处以通报批评及以上处罚。

（3）应具有良好的商业信誉和同类产品业绩，近3年（2023年1月1日至截止日止）经营活动中无不良记录，提供的产品在使用过程中未发生重大质量问题。

证明材料：须提供盖有公章的承诺书。

3.6.2 应协助招标人办理法律规定和（或）合同约定由招标人工程建设项目必须履行的各类验收、审批、核准、备案或补偿等手续。

上述承诺均需提供盖有公章的承诺书（若为联合体投标，联合体中各方均需提供）。

3.6.3 本项目不允许违法分包、非法转包。本项目需要进行专业工程分包或劳务分包的，需先征得招标人书面同意。

3.7 联合要求体

√接受联合体投标，联合体投标的需提交联合体协议，联合体协议内需明确各成员承建范围。联合体投标人最多只允许两家联合。应明确联合体牵头人。

4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于2026-09-29 至2026-10-08 23:59:59（**时间，下同）内完成以下步骤后登录中国石油电子招标投标交易平台下载电子招标文件。

① 投标登记

登录中国石油电子招标投标交易平台，搜索本项目，在拟投标标包处点击“报名”，网址：http://ebidmanage.****.com/bidder/ebid/base/login.html。

（如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核。具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节。）

② 支付标书费

****中心招标文件购买平台，在可购买的订单列表下支付标书费，网址：http://www2.****.com/#/wel/index。

（登陆账号和中国石油电子招标投标交易平台一致，密码需要重新设置。投标人首次登录需通过手机验证码登录，登录后设置登录密码，提交成功后可以同时使用户名密码或手机验证码登录。详见附件《****中心投标商用户操作手册》，咨询电话:****800114。）

4.2招标文件按项目售价为200元人民币／标包（标段），请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。

4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在4.1规定的时间内完成4.1规定的2项工作（投标登记和支付标书费）后，潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。

4.4潜在****招标中心招标文件购买平台上付款成功后，在“我的订单”中会生成一条购买记录，点击订单详情，自行下载招标文件电子发票，不再开具纸质发票。

4.5此次采购招标项目为全流程网上操作，需要使用U-key完成投标工作。

① 所有首次参与中国石油招标项目投标人必须办理U-key。具体办理通知公告及操作手册下载方法如下：登录中国石油招标投标网首页：https://www.****.com“通知公告栏目”的“操作指南”中“电子招投标平台Ukey办理通知公告及操作手册”，即可下载“Ukey办理通知公告及操作手册.zip”。

② 已办理U-key的投标人应复核U-key证书是否处于有效期内，如证书失效，需按上述程序购买新的U-key。

5．投标文件的递交

5.1本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式

投标文件递交的截止时间（投标截止时间及开标时间，下同）为2026-10-20 08:30:00，投标人应在截止时间前通过中国石油电子招标投标交易平台递交电子投标文件。标书代写

注：请投标人注意：为确保投标有效，对于使用“投标客户端”编制的投标文件，在按照操作要求进行信息关联、签章、加密和上传后，确保上传的文件的附件状态都是验签完成。点击验签确认，当前状态是“已确认”，并且下方出现“撤标”按键，才视为成功提交投标文件。其它状态都是投标不成功，请投标人密切关注！如在投标截止时间前未能成功上传投标文件，投标将被拒绝。（为避免投标人在投标文件递交截止时间前未能成功上传投标文件，建议投标人提前2日递交投标文件）具体操作流程参见“操作指南-投标人操作手册”。标书代写

5.2逾期上传的投标文件，中国石油电子招标投标交易平台将予以拒收。

5.3 潜在投标人应在投标截止时间前须按项目提交投标保证金，每项目 4万元。标书代写

6．发布公告的媒介

√本次招标公告在中国石油招标投标网(http://www.****.com)上发布。

√本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com）、中国石油招标投标网(http://www.****.com)上发布。

注：本项目中标候选人公示的内容将包含单位资质证书、项目经理等相关信息，以接受社会监督。若有造假，将按照法律法规及本招标文件相关规定处理，请投标人认真核实投标资料，确保真实无误。（详见投标文件格式中公示信息表，投标人需填写）

7．联系方式

网站注册、U-Key办理、招标管理平台（购买招标文件及投标保证金递交）及电子交易平台操作指导：

咨询电话：****800114

交易平台运营机构：中油****公司

能源一号网站邮箱：energyahead@cnpc.****.cn

请务必在操作前认真阅读操作手册，如有疑问再在工作时间咨询。

****公司****公司

****集团****中心****中心)

2026年9月29日