天津枢纽环线铁路有限公司生产系统信创改造建设工程（一期）公开招标公告

****生产系统信创改造建设工程（一期）公开招标公告

（项目编号：****）

1. 招标条件

本招标项目****生产系统信创改造建设工程（一期）项目已由****批准建设，招标人（项目业主）为****。项目已具备招标条件，****受****的委托，现对该项目的 施工 进行公开招标择优选定承包人。

2. 项目概况与招标范围

2.1本招标项目的建设地点：****管内。

2.2本招标项目的计划工期：自合同签订之日起60日内完工，具体时间以合同签订为准。

2.3招标范围：****生产系统信创改造建设工程（一期），根据图纸及工程量清单要求对****管内生产系统信创改造建设工程（一期）进行施工，****中心**信息机房及光电缆敷设、信创集群应用及生产类集群平台补强、网络及安全设备应用补强建设、既有应用系统信创改造及迁移，电力、房建、暖通配套改造。项目建设地点为****管内指定区域。项目工期为自合同签订之日起60日内完工，具体时间以合同签订为准。质量标准为国家及行业验收规范合格标准。具体详见本项目招标文件的图纸及工程量清单。项目投资额****000元。

2.4质量要求：国家及行业验收规范合格标准。

3. 投标人资格要求

（1）投标人应在中华人民**国境内依法成立并有效存续，具有独立承担民事责任能力。

（2）投标人须具备建设行政主管部门核发的在有效期内的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

（3）投标人须具备有效的安全生产许可证。

（4）项目部人员配备：（1）正项目经理1名，应具有建设行政主管部门颁发的机电工程专业或通信与广电专业二级及以上且有投标资格的注册建造师证书，具备5年及以上施工现场管理工作经历，为本单位职工；（2）技术管理负责人1名，应具有工程技术类中级及以上技术职称，具备5年以上施工现场管理工作经历，为本单位职工。

（5）投标人近3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等情形（较大数额罚款的额度范围以各行业、****机关规定为准）。

（6）投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在自递交投标文件之日起前3****法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。

（7）与投标人负责人为同一人的其他投标人、与投标人存在直接控股、管理关系的其他投标人，不得同时参加本项目。

（8）投标人未在“信用中国”网站（www.****.gov,cn****法院列为失信被执行人、重大税收违法失信主体。投标人未在国家企业信用信息公示系统（www.****.cn）中被列入严重违法失信企业名单。投标人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单”。

（9）本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

（1）发售时间：2026年09月30日上午9:00至2026年10月12日下午17:00时（**时间）。

（2）网络标书销售：登录中化商务“化云数智”平台（https://hyszpt.com/#/zcnotice）获取招标文件并通过网上支付方式支付平台使用及技术支持费（平台使用及技术支持费：500元/包件/供应商）。登录投标人需先进行“化云数智”平台（https://hyszpt.com/#/zcnotice）免费注册，注册成功后在工作台开通“投标服务”（免费开通）即可进行电子招标文件下载。曾在化云数智平台注册的供应商无需重复注册，凭借注册手机号即可登录。支付成功后，可下载电子版招标文件及增值税电子普通发票。详细操作手册请登录化云数智平台“帮助中心”模块获取。平台技术支持联系电话：0574-****2073。标书代写

（3）未在****登记购买本招标文件的投标人，其投标将被拒绝。

（4）在售标截止日前，投标人必须同时在“国铁采购平台（https://cg.****.cn/）”注册并报名，否则不具备参与本项目投标的资格。国铁平台注册操作过程如有问题，请联系国铁采购平台客服，联系电话：010-95306转8号键，客服服务时间：周一至周日（8时-18时）。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年10月22日上午09时30分，地点为**市**区**路58 号中化大厦A座2层会议室。标书代写

5.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6.发布媒介

本项目招标公告在以下网站发布。以任何形式对本招标公告进行的篡改、转载或发布一律无效，招标人和招标代理机构不承担任何责任。

中国招标投标公共服务平台：http://www.****.com/ ，

国铁采购平台：https://cg.****.cn/

7. 联系方式

招 标 人：****

地 址：**市**区八马路8号

联 系 人：任工

电 话：185****4758

电子邮件：/

招标代理机构：****

地 址： **市**区**路58号中化大厦

业务联系人：崔喆、孔令芳、张相丞

电 话： 151****2321

电子邮件：****@sinochem.com

****

****

2026年09月30日