合肥海洋世界海豚馆、综合馆及相关配套设施项目施工总承包答疑澄清公告第2次

**海洋世界海豚馆、综合馆及相关配套设施项目施工总承包补疑3

项目编号：****

1.**海洋世界海豚馆、综合馆及相关配套设施项目招标资料已仔细研究，现有以下问题需贵方给予澄清：最高投标限价编制补疑第二、（三）3.执行暂估价的材料、设备、专业工程及其金额如下：投标人应按招标人所列的金额计入投标总价。问题：请提供执行暂估价的材料、设备、专业工程明细表，明确暂估价价格、损耗和使用位置。

答：本项目无暂估价。

2.招标文件中，关于投标人业绩提供的资料中要求：中标查询网址及查询截图，或住房和城乡建设主管部门网站公布的施工许可证办理查询截图。无法提供以上截图的，应当提供住房和城乡建设主管部门证明材料。请问，我司提供的四库一平台施工许可证办理查询截图及网址是否予以认可

答：予以认可。

3.同类型项目锚杆最高投标限价为348.91-443.79元/m，本项目压力型预应力扩体锚杆最高投标限价偏低，请复核。

答：复核无误，请投标人自行考虑报价。

4.合同条款第21.1.10条约定“承包人更换项目经理的，须提前14天通知发包人，并征得发包人同意；该行为视为违约，承包人须支付发包人20万元/人/次的违约金。”若因项目经理重大疾病、死亡等特殊情况无法履职的，承包人是否可以免除违约责任。

答：按照招标文件执行，确属重大疾病、死亡特殊情况无法履职的，提供相关证明材料并经发包人、主管部门审批后可以免除违约责任。

5.合同条款第21.****.1条约定“项目实际施工人通过诉讼向发包人主张权利时，将发包人列为共同被告的，由此产生的一切费用【****法院判定或法律规定的费用均由承包人承担（包括但不限于律师费、保全费、鉴定评估费、差旅费、交通费、诉讼费等)】。”项目实际施工人（专业分包、工人等）通过诉讼向发包人主张权利时，将发包人列为共同被告的，由此产生的****法院判决或法律规定各自承担。

答：按照招标文件执行，上述情形产生的费用均由承包人承担。

注：此补疑视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

招标人：****

地 址：****开发区中德**创新产业园9号楼

联系人：唐工

电 话：0551-****8589

招标代理机构：****

地址：**市**新区**路2588号（**大道与**路**）六楼

项目负责人（联系人）：孟良

电 话：0551-****3862、****3831

2026年10月16日

**海洋世界海豚馆、综合馆及相关配套设施项目施工总承包补疑2

项目编号：****

1.本项目招标文件中未见最高投标限价文件、ZB文件等。开标时间将近，请贵方尽快发布，以免影响编制进度。标书代写

答：已更新，详见本项目补疑1内容。

2.招标文件P28第3条中要求“外立面需采用硬质爬架”，本工程为3-5层，为非标准层的多层建筑，不在爬架适用范围内，请问外脚手架是否可以更改为采用“盘扣式钢管脚手架+硬质钢板网防护”

答：本项目采用盘扣式脚手架（外架防护采用钢板网），投标人在总价中综合考虑报价，中标后不予调整。

3.《**海洋世界海豚馆、综合馆及相关配套设施项目施工总承包项目工程量清单、最高投标限价编制补疑》第10页，“****公司深化产生的主体结构的变动,进而对造价产生的影响,请投标人在投标前一并考虑。”****公司深化产生的主体结构的变动，是否按签证变更处理

答：此部分按照签证变更办理。

注：此补疑视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

招标人：****

地 址：****开发区中德**创新产业园9号楼

联系人：唐工

电 话：0551-****8589

招标代理机构：****

地址：**市**新区**路2588号（**大道与**路**）六楼

项目负责人（联系人）：孟良

电 话：0551-****3862、****3831

2026年10月14日

**海洋世界海豚馆、综合馆及相关配套设施项目施工总承包补疑1

项目编号：****

第一部分：投标人疑问答复

1.本项目商务文件详细评审标准，投标人奖项荣誉，要求提供承建的公共建筑工程获省级及以上优质工程奖，证明材料“提供颁奖单位的颁奖文件（颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状）或颁奖单位官网文件的截图”。

我司承建的某公共建筑提升改造项目获**省扬子杯优质工程，因颁奖文件对应的获奖名单的表格形式，其中建设单位（即合同甲方）位于“统筹主体”列，承建单位（施工、设计等单位）位于“参建单位”列，我司为该项目唯一的施工主体，我司拟以该获奖项目作为投标人奖项荣誉，补充提供该项目的项目合同协议书或建设主管部门颁发的施工许可证，请问是否予以认可

答：予以认可。

2.招标文件约定本项目“外立面需采用硬质爬架”，结合外立面造型，外立面整体存在凹凸，硬质爬架无法满足安全及进度要求，是否可使用悬挑脚手架+钢板网

答：本项目采用盘扣式脚手架（外架防护采用钢板网），投标人在总价中综合考虑报价，中标后不予调整。

3.正文中增加的配图如施工总平面布置图、其他图片中的文字必须是宋体吗配图中的出现文字大小需要满足四号至八号字体大小吗

答：投标人应按照招标文件第三章评标及定标办法中详细评审标准的“技术文件评审标准”的要求编制施工组织设计内容。

4.嵌入在正文页面内的表格，****字行距需满足22磅吗

答：投标人应按照招标文件第三章评标及定标办法中详细评审标准的“技术文件评审标准”的要求编制施工组织设计内容。

5.招标人重要提示内容中：外立面需采用硬质爬架，本项目结构形式及高度不适合采用爬架，外架是否可以采用镀锌盘扣架+钢板网形式。

答：本项目采用盘扣式脚手架（外架防护采用钢板网），投标人在总价中综合考虑报价，中标后不予调整。

6.项目红线范围内北侧存在其他项目正在使用的临建设施及硬化地面，请问：（1）该临建设施及硬化地面何时拆除，由谁拆除若由中标人拆除，拆除费用如何计取（2）若因该临建设施及硬化地面拆除不及时导致的工期延误是否可以顺延工期

答：为避免浪费，临时设施及硬化地面本项目可以使用的，承包人与前期工程相关方可以自行协商处理，不予工期延期和增加造价。不能使用的，由发包人协调前期工程相关方拆除，确影响承包人关键线路工期的，发包人给予办理工期顺延。

第二部分：变更

1.本项目图纸、清单及最高投标限价已更新，详见本补疑附件。

2.本项目最高投标限价更新为：****18126.96元。

第三部分：延期

1.招标文件获取截止时间、投标截止及开标时间现调整为：2026年10月28日10时00分（**时间）。标书代写

2.投标人要求澄清招标文件时间现调整为：2026年10月18日17时30分（**时间）

3.开标地点现调整为：**市**新区**路2588号要素交易市场A区（**大道与**路**）2楼10号开标室。标书代写

4.因本项目开标时间延期情况，投标人在投标时提供的电子保函、银行保函、担保机构担保等形式的投标保证金中，若涉及的开标时间为延期前的开标时间或者延期后的开标时间均予以认可。标书代写

注：此补疑视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

招标人：****

地 址：****开发区中德**创新产业园9号楼

联系人：唐工

电 话：0551-****8589

招标代理机构：****

地址：**市**新区**路2588号（**大道与**路**）六楼

项目负责人（联系人）：孟良

电 话：0551-****3862、****3831

2026年10月12日