中国电建大德风电场#1206F机组发电机轴承维修工程公开谈判采购公告

公开谈判采购公告

1 采购项目

****（以下简称“采购人”****采购所****风电场#1206F机组发电机轴承维修工程（采购编号：****），资金来源为企业自筹，资金已落实。请按以下要求于2026年10月28日10时30分前将响应文件通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.****.cn）递交。

2 项目概况与采购范围2.1 项目名称

大德风电场#1206F机组发电机轴承维修工程。

2.2 项目概况2.2.1 项目简介

大德风电场位于**市黄联关镇、佑君镇和阿七镇境内，距**市区大约30km，高速公路黄水出口以北约5公里。****风电场****中心地理坐标约为东经102°11'100"、北纬27°38'562"。场址区地形较平坦，****风电场，大德风电场海拔高度在1440m～1600m之间，场区附近有成昆铁路、成昆复线、国道108线、攀西高速公路通过，交通方便。

#1206F机组位于**市黄联关镇洼垴村，距108国道约100m。2026年9月9日检查确认#1206F机组发电机轴承保持架突发断裂，造成轴承滚子挤压卡死，导致无法继续运行，需下架维修（更换）。#1206F机位进场道路约6米，机位被水稻、桑葚、玉米地包围且临近35kV I回集电线路和国防架空光缆。大型吊装设备进场需拆除道路上方横跨钢制水管，跨越通信光缆需加高，吊装平台需临时征地并进行改扩建和铺填夯实平整。

2.2.2 设备参数

****风电场#1206F机组相关参数详见第五章发包人要求表1.大德风电场#1206F机组相关参数，#1206F机组发电机及其轴承相关参数详见第五章发包人要求表2.大德风电场#1206F机组发电机相关参数，风力发电机组外观示意图及机组结构图详见第五章发包人要求图1、图2，#1206F机位周围环境及进场道路图见第五章发包人要求图3、图4。

2.3 实施地点

**省凉山州**市黄联关镇洼垴村。

2.4 采购范围

本项目采购范围为#1206F机组发电机故障轴承维修（更换），或以同型号发电机（带发电机轴承）作为备用机组置换及#1206F机组发电机及其轴承吊装和吊装场地平整，内容包括但不限于：

（一）#1206F机组发电机轴承维修主要内容

1. #1206F机组发电机故障轴承更换维修（同型号发电机整机置换等方式，轴承为SKF或FAG及同等质量的品牌），电机厂内及机位现场所需全部的物资及耗材、电机往返运输服务、发电机专项维护、出厂检测及专项试验等。

2. 发电机机位更换、现场安装调试技术指导。

3. #1206F机组发电机现场安装恢复所需的高强度螺栓及其全部辅料供应。

4. #1206F机组发电机故障轴承拆解和出具原因分析报告。

5. 投保发电机往返运输全过程保险。

（二）#1206F机组发电机更换吊装及场地平整主要内容

1. #1206F机组叶轮、发电机及其轴承下架及上架复装、相关附属设备的拆除涉及的专用工器具、工装、测量仪器与回装、运行调试等。

2. #1206F机组发电机及其轴承吊装进场道路及吊装平台临时征地及作业平台的加固，影响进场道路及吊装平台的管道、电力和通信线路等附属设施的拆除和恢复，农作物或经济作物损失补偿，道路和吊装平台临时征地复耕等。

3. 投保本次吊装作业专项保险。

2.5 工作期限

计划工期30天，实际开工时间以满足发电机维修（更换）开展发电机转运或备用机组进场为准。

2.6 成果要求

(1) 成果文件的组成：包括四措两案、实施方案、过程中施工资料、验收检查材料。

(2) 成果文件的深度：满足发包人要求。

(3) 成果文件的格式要求：满足发包人要求。

(4) 成果文件的份数要求：满足发包人要求。

(5) 成果文件的载体要求

① 纸质版的要求：满足发包人要求，并加盖承包人公章；

② 电子版的要求：全套成果资料一份，包括但不限于文本、附件、附表、附图等。

提供的发电机各项性能参数必须满足第五章发包人要求内技术标准要求。

2.7 包装要求

供应商应对货物进行妥善包装，以满足货物运至交货地点的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护采购货物能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。货物到货后包装应完整、无破损等情况。发包人无需退还包装物。

2.8 缺陷责任期及质保期要求

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过发包人合同执行部门验收合格之日起计算。严重或特殊的重要情况由双方共同商定处理方案，处理情况由供应商及时向发包人进行汇报。缺陷责任期内若发生质量问题，承包人未能在收到通知后 48小时内到场维修的，发包人有权委托第三方维修，费用从质量保证金中扣除;不足部分由承包人补足。缺陷责任期终止无供应商缺陷责任后，发包人应退还剩余的质量保证金。

质量保修范围为机组发电机、机组发电机轴承、叶轮与发电机连接螺栓、发电机与主机架连接螺栓，质保期不低于36个月，质保期自发包人合同执行部门全部验收合格之日起计算。严重或特殊的重要情况由双方共同商定处理方案，处理情况由供应商及时向发包人进行汇报。发电机维修单位应提供质保期内的质保承诺。

2.9 质量保证金要求

合同总金额3%的费用作为本项目的质量保证金，质量保证金形式可采用现金、****银行保函、保兑支票、银行汇票、现****集团****公司开具的保函的担保形式（选择其一），具体方式由采购人与供应商在谈判时商议确定。

2.10 付款方式

预付款0%，到货验收款97%，质量保证金3%。

2.11 报价有效期

90天。

2.12 本项目标包划分

本项目不划分标包。

2.13 成交人数量

本项目成交人共1个。

2.14 合同签订

供应商成交后须同意配合发包人在电建云链上开展电子合同的签订工作（不签署线下纸质版合同），电建云链网址：https://scm.****.cn。

3 响应人资格要求

本次谈判采购响应人资格审核采用资格后审方式，各响应人应满足以下资格要求：

3.1 营业执照

响应人须在中华人民**国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，具有独立承担民事责任及完成项目所需的实施能力。****公司的，****公司****公司出具的经营活动授权书或针对本项目进行响应的授权书。提供营业执照的原件扫描件，如响应人****事业单位的，提供事业单位法人证书的原件扫描件。

3.2 资质要求

响应人具备生产或销售应取得的生产经营许可及相关资格认证，产品质量可靠。

发电机维修单位应具有有效期内的质量管理体系认证证书，安全生产许可证。

吊装实施单位应具有特种工程（特种设备的起重吊装）专业承包资质。

3.3 财务状况

响应人财务状况良好，近3年（2023年至2025年）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，提供近三年的财务会计报告，财务会计报告经注册会计师审计的，需提供注册会计师****事务所出具的审计报告。提供的“财务会计报告”包括会计报表、会计报表附注（或财务情况说明书）的原件扫描件。响应人应当保证财务会计报告真实、完整。响应人的成立时间少于前述要求年份的，应提供成立以来的财务会计报告。

3.4 业绩要求

响应人提供近3年（2023年10月20日至2026年10月20日）开展中或完成的风力发电机组维修及风力发电机组吊装的业绩至少各1项（如响应人为联合体，联合体牵头人或联合体成员方业绩均认可），并提供合同原件扫描件或用户证明材料（合同原件、案例可接受采购人现场核实）。

3.5 信誉要求

响应人近3年（2023年10月20日至2026年10月20日）内无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录，没有因响应人违约引起的合同中止、终止、纠纷、仲裁和诉讼的记录。如有近年诉讼及仲裁败诉情况的，应说明响应人败诉的合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件加盖单位公章。响应人需提供在“国家企业信用信息公示系统”（www.****.cn）查询的经营异常名录及严重失信主体的查询页面或生成的企业信用信息公示报告或“信用中国”（www.****.cn）查询的经营异常名录及严重失信主体的查询页面或生成的信用报告。凡被列入经营异常名录、严重失信主体名单的响应人不得参与本项目采购。

3.6 人员要求

响应人应委任1位项目经理，项目经理应持有安全B证；响应人应委任至少1位安全专员，安全专员应持有安全C证。

响应人委派到现场的技术人员应具有完成本项目所需的专业技术能力，人员数量由响应人自行配置满足项目需求。所有人员都均应为响应人的自有全职员工（签署劳动合同且唯一****公司），不得使用劳务派遣、外聘人员或外包团队。

现场施工人员应具有对应工作的操作资格证，如登高作业、低压电气操作、起重指挥、吊车操作证等资质。

3.7 认证供应商要求

响应人成交后须同意配合申报****集团****公司或上级单位认证供应商库。

3.8 联合体要求

本项目接受联合体报价。采用联合体报价的，应满足下列要求：

(1) 联合体各方应按谈判采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中报价，否则各相关报价均无效；

(3) 联合体各方应分别按照本谈判采购文件的要求，根据联合体协议职责分工共同完成响应文件，并由联合体牵头人统一提交给发包人；响应文件须由联合体各方均加盖单位公章，表明共同认可响应文件；

(4) 尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在报价、签订合同与履行合同过程中，仍承担连带责任。发包人有权要求联合体任何一方承担联合体全部责任；

(5) 联合体只能由一个发电机维修单位和一个吊装实施单位组成，联合体各方均须具有独立法人资格；

(6) 发电机维修单位与吊装实施单位应自行确认一位联合体牵头人与一位联合体成员；

(7) 返厂维修由发电机维修单位负责组织开展；发电机往返运输由发电机维修单位负责组织开展；

(8) 组成联合体的发电机维修单位须具有有效期内的质量管理体系认证证书，安全生产许可证，并委任足量的人员以提供完成项目所需的专业实施能力。吊装实施单位具有特种工程（特种设备的起重吊装）专业承包资质，并委任足量的特种人员及提供本项目所需机械设备以提供完成项目所需的专业实施能力。

(9) 如有工程确需完成，但未在联合体协议中明确由哪方联合体成员实施的工作，由联合体牵头人负责协调联合体各成员实施完成，并最终负责。

3.9 转包及分包要求

本项目不得转包或分包。

4 谈判采购文件的获取4.1 谈判采购文件获取时间及形式

满足本公开谈判采购公告响应人资格要求并有意参加本谈判采购的供应商，请于谈判采购文件获取期间（2026年10月20日10：30至2026年10月25日10：30）在“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.****.cn）确认接受本公开谈判采购公告后通过中国电建采购招标数智化平台获取谈判采购文件。

4.2 文件工本费

本项目不收取文件工本费。

5 响应文件的递交5.1 递交响应文件的截止时间和地点 标书代写

响应文件递交截止时间（报价截止时间，下同）为2026年10月28日10时30分，响应人应在响应文件递交截止时间前将响应文件通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.****.cn）递交。标书代写

(1) 本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。电子标服务

(2) 投标工具下载：中国电**光采购网（https://bid.****.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

(3) 响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

(4) 各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

(5) 成交通知书发出后，成交人须邮寄采购人纸质版响应文件一正一副。收件地址与收件人详见本章第6条联系方式。

(6) 响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台全流程远程在线开启。

(7) 响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取谈判采购文件的响应人。

(8) 中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

5.2 谈判时间及谈判地点

谈判时间：由采购人另行通知。

谈判地点：由采购人另行通知。

6 联系方式

采购人（发包人）：****

地 址：**省**市高新区名都路166****中心1号楼5楼

联 系 人：盖澜涛

联系电话：187-8293-8394

电子邮箱：****@powerchina.cn

7 提出疑问或异议的渠道和方式

响应人针对本项目提出的疑问、实际需要或异议通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.****.cn）递交。采购人通过中国电建采购招标数智化平台在响应文件递交截止时间至少3日历天前发出答疑澄清通知或修改补遗通知。响应人应注意及时查阅采购人发出的答疑澄清通知或修改补遗通知，因响应人自身原因未及时获知答疑澄清通知或修改补遗通知内容而导致的任何后果由响应人自行承担。

联系人及联系方式同本章第6条联系方式。

8 监督机构（提出投诉的渠道和方式）

潜在供应商、响应人或者其他利害关系人发现采购活动中存在违规、违法行为（如操纵围标串标、行贿受贿等）并掌握实际线索的，或不接受采购人异议答复意见或采购人在规定时间内未对异议进行答复的，可通过以下渠道和方式进行投诉举报。

监督机构：****集团****公司****工作部

监督电话：151****0776

****集团****公司信访举报通道：

举报电话：010-****1980

举报邮箱：****@powerchina.cn

9 发布媒介

中国电**光采购网（https://bid.****.cn）

中国招标投标公共服务平台（http://cebpubservice.cn/）

****

2026年10月20日