济南西站新建善辉善行工作室项目询价采购公告

****集团有限公司**站

******工作室项目询价文件

第一章 询价公告或邀请函

****集团有限公司**站就******工作室项目拟采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

1. ******工作室，**面积4米*8米，施工材料需符合国家标准，材料到场需配备检验报告及合格证，施工作业人员须具备《特种作业操作证》，本次施工只能夜间施工。

2.**西站提供设计效果图，施工单位细化施工细节（施工单位具有一定设计能力），内容由站方提供，定稿以后可进行施工。

3.****工作室施工材料石膏板、广告画布等材料均符合阻燃材料、发光字、电路均需要提供质保服务。

4.以上报价不得超过 4.98万元(含税费、材料费、人工费、运输费等所有相关费用)以内，报价超过预算的视为无效报价。

5.以上项目，工期要求5天内完成，夜间施工。

四、申请人资格要求

（一）企业资质资格要求

1 投标人须在中华人民**国境内合法注册，具有独立法人资格，经营范围包含本磋商项目。须提供企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件并加盖公章（三证合一的只提供营业执照复印件）；

2 投标人应为一般纳税人并提供增值税专用发票。投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务状况。具备实施本项目合同资金保障能力，没有处于停业，财产被接管、冻结、破产等状态。潜在的投标人须提供未处于停业，财产被接管、冻结、破产等状态的承诺书并加盖公章，需****事务所或审计机构审计的财务会计报表的复印件；

3 投标人近3年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；****集团信用评价、抽样检验或招标物资供应中因不良行为被限制投标且仍处于处罚期的情况；磋商期内，通过“信用中国”或各级信用信息共享平台查询投标人不得属于失信被执行人。提供近3年法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件，以及“信用中国”失信被执行人的查询网页截图;

4 投标人需提供法定代表人资格及身份证明或法定代表人授权委托书及委托人身份证明；

5 .竞标人应具备固定且合法合规的生产加工及办公场所，在投****加工场所及办公场所的产权证明或租赁合同等有效证明材料（如为租赁，租赁期限应覆盖项目履约周期）。

6.竞标人经营范围需包含以下至少2项：不锈钢制品、材料销售、广告喷绘制作、印刷、标识标牌等相关类目，具备相应生产、供应、安装资质。

7.竞标人须具备在轨道交通系统（含国铁、地铁、城际铁路****车站、机场、港****活动室、企业文化、揭示揭挂等安装经验，提供近3年施工合同，近3年是指2023.10-2026.10。不接受挂靠、转包等违规业绩。

（二）信用资格要求：（企法函〔2021〕5号）

1.****商行****机关列为严重违法失信企业。

查询方式：通过“企业信用信息公示系统”（http://www.****.cn/）查询。
2.****法院列为失信被执行人。

查询方式：通过“信用中国”网站（https://www. creditchina.****.cn/）查询。

3.近一年内，企业或法定****机关认定的行贿犯罪行为。

查询方式：通过“中国裁判文书网”（https://wenshu.****.cn/）查询。

4.没有被行政主管部门责令停业、暂停或取消投标资格。

查询方式：通过“信用中国”网站（https://www. creditchina.****.cn/）查询。

三、其他要求（济铁委办办〔2022〕44号）

资格要求和承诺事项均增加“投标人的自然人股东、出资人或实际控****集团公司机关部门及招标人的一般工作人员，****公司机关部门及招标人的一般工作人员担任高级职务、业务代表”。

五、报名要求

5.1 报名需携带单位营业执照复印件、相关资质证书复印件、安全生产许可证复印件、项目负责人及相关人员资质证书复印件、施工人员特种作业证复印件、类似业绩证明材料、报价单（按照施工内容自行提供）、材料样品及质量证明文件、施工方案、安全施工方案等，所有复印件需加盖单位公章并装订成册。报价文件需密封包装，外包装注明项目名称、施工单位名称、联系人及联系方式，加盖单位公章，未密封或密封不合格的报价文件视为无效。（单独装文件袋， 以上均盖公章）

5.2 凡有意参加本项目的竞商人，请于发布之日起至2026年10月30日17时**行电话报名,项目联系人：汤先生：座机：0531--****0360手机：188****1597。未电话报名的不具备查勘现场资格。（每日8:00时至11:00时、14:00时至17:00时，周末及法定节假日除外，逾期不受理）

5.3 本次询价比价必须查勘现场，查勘现场时间定于2026年10月31日上午9:00。未查勘现场取消报名资格，现场联系人汤先生：188****1597。

5.4 出具报价清单，报价清单请加盖单位公章。

六、递交报价文件截止时间及递交地址加急标书代写

2026年11月2日14时30分（**时间）将报价文件及审核资料密封送****集团有限公司**站**西站（**市**区齐鲁大道2627号）。

联系人：汤先生 电话（传真）：188****1597

七、发布公告的媒体或者发送邀请函

国铁采购平台（www.****.net）。

**西站

2026年10月26日