中国铁路成都局集团有限公司六盘水工电段 电力专业防山火整治采购公告

一、询价项目概况

****工电段电力专业防山火****集团公司以《****公司财务预算通知单》(财预通〔2026〕9号)文件下达投资计划，已完成设计批复，建****集团公司2026年专项成本资金。经**鑫森****公司审定，本项目外包控制价为179232元（包含安全生产费4696元，青苗补偿费18000元，风险包干费0元）。依据《****集团有限公司零小工程项目管理办法》（成铁计统〔2025〕38号）第四十条第3项“施工单项合同估算价 20 万元及以下的项目可不进行比选”规定，经2026年10月16日段领导班子决策机制程序决策（第33次段长办公会），****工电段电力专业防山火整治项目外包以询价方式确定施工单位。****工电段电力专业防山火整治项目进行询价，具体如下：

二、询价范围

建设地点：****工电段管内。

询价范围： 工程清单上所列内容（参选报价时需注明抵扣税率9%)。

计划工期： 60天 。

三、参选标准

（一）资格要求：

1.入选零小工程管理平台施工单位信息库单位。

2.参选人不存在下列的情形：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消参选资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）有骗取中选或严重违约或重大工程质量安全问题等被取消**资格的。

（二）诚信要求。

1.参选人不得存在下列情形：

（1）在规定期限内有行贿犯罪记录的；

（2）在规定期限内被拒绝**的；

（3）在规定期限内存在失信情形的。

（三）信誉要求：

1.参选人在 2023 年 11 月至 2026 年 11 月（递交询价报价文件之日起前_3_年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。

2.参选人在 2023 年 11 月至 2026 年 11 月（递交询价报价文件之日起前_3_年内）中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。

3.参选人及参选人法定代表人在 2025 年 11 月至 2026 年 11 月（递交询价报价文件之日起前 1 ****法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。

4.参选人未在“信用中国”网站（www.****.cn）中被列入失信被执行人名单，参选人未在国家企业信用信息公示系统（www.****.cn）中被列入严重违法失信企业名单，****铁路局公布的失信行为“黑名单”。

（四）资质条件、能力：

参选人为在中华人民**国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。资质要求如下：

1.资质要求：具有电力工程施工总承包三级或输变电工程专业承包三级及以上资质。

2.业绩要求：近三年内完成的铁路营业线类似电力工程施工业绩不少于一项。

3.项目经理：参选人拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），工程师及以上职称，且未在其他在建工程项目任职。

4.其他人员要求：质量负责人（1人），助理工程师及以上职称、2年以上类似工程项目相关工作经验；安全负责人（1人），具有有效的安全生产考核合格证证书（C证），2年以上类似工程项目工作经验。

（五）需要补充的其他内容。

1.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一询价项目。

2.本项目无甲供物资，所有物资均由中标后的施工单位提供，施工单位应根据工程施工合同约定及建设项目施工组织安排和自购物资需求，编制自购物资采购计划报段项目承办部门核备，由段项目承办部门审核自购物资采购计划是否满足建设项目施工组织要求，对不符合要求的及时要求施工单位予以调整。

****公司、****公司。

五、工程量清单

****工电段电力专业防山火整治）工程量清单

六、施工单位选定办法

原则上采用资质评审后，最低报价（报价低于其成本的除外）的参选人作为中选人。

七、合同及发票开具

中选人在收到中标通知书15****工电段****中心签订工程合同、廉政合同。逾期未签订合同的中选人将列入施工单位黑名单。比选人有权另行确定施工单位。本工程按照竣工结算办理财务入账，中选人按现场验工计价开具增值税专用发票（税率9%）。

八、询价会议时间、地点、要求

（一）报价文件送达截止时间：2026年11月6日09:00。标书代写

（二）会议时间：2025年11月6日10:00。

（三）会议地点：****工电段会议室。

（四）报价文件：

1.参选人资信文件:营业执照、资质证书、安全生产许可证及相关资信文件。资信文件有效期至2026年12月31日之后。

2.参选人近三年内完成的铁路营业线类似电力工程施工业绩资料（不少于1项）。

3.施工组织（1份，单独装订）。

4.参选报价:

（1）按工程量清单分项报价、汇总，本项目无甲供材料、甲供设备费。

（2）报价不得高于单价限价及总价限价。

（3）参选函格式：

参 选 函

****：

1.我公司已****工电段电力专业防山火整治项目询价邀请函的全部内容，愿以总价人民币￥XXX元(大写：XXX元)参选（其中税金XXX元，不含税金额XXX元），工期X月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.如我方中选：

(1)我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

3.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且符合邀请函规定的参选条件。

参选人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

XXXX年XX月XX日

（五）报价要求：

1.文件份数：2份。

2.报价文件各页加盖单位公章，采用左侧装订方式胶装成册，密封，并在封套的封口处加盖参选单位章（鲜章）；未按询价文件要求密封、逾期送达、未按指定地点送达、未盖单位章送达的报价文件按废标处理。

3.报价文件的真实性要求：参选人所递交的报价文件应真实 可信，不存在虚假（包括隐瞒）。如报价文件存在虚假情况，在评审阶段将按废标处理；中选通知书发出后发现的，将取消其中选资格，并在零小工程管理平台对施工单位评价进行扣分。

4.报价文件的一致性要求：参选人所递交的资信文件必须与国家企业信用信息公示系统发布信息一致，不得使用信息变更前资料（如信息正在变更中，请在相应资信文件后附有效证明），否则按废标处理，并在零小工程管理平台对施工单位评价进行扣分。

（六）联系人：冯兴江 联系电话：183****0421

请联系人在前述会议时间保持联系电话通畅，如询价会议中报价文件存疑，我段评审组人员将拨打联系人电话要求解答，届时拨打的电话将被录音，应答内容视为报价文件补充、更正说明。

（七）报价文件邮传地址：**省**市**区人民中路转运二巷20****工电段****中心。