蜀渝公司2026年土地复垦及零星土建工程专业作业分包

蜀渝公司2026年土地复垦及零星土建工程专业作业分包

招标公告

招标编号：****

1. 招标条件

本招标项目 蜀渝公司2026年土地复垦及零星土建工程专业招标人为 **** ，招标项目资金来自 自筹 ，出资比例为 100%。该项目已具备招标条件，现对其进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

1.1项目概况

项目名称：蜀渝公司2026年土地复垦及零星土建工程 专业作业分包

服务地点：蜀渝公司2026年度 **周边 地区相关工程项目，具体以实际项目的工程地点为准。

服务标准：按国家和地方现行有关标准及规范施工和验收。

启动时间：预计2026年 11 月。

计划工期：以具体项目开工时间为准，应满足单项工程工期的具体要求；拟为合同签订日起一年。

估算金额：暂估 ****999.59 元，（大写：肆佰捌拾陆万零玖佰玖拾玖元伍角玖分 ）含9%增值税税金。

计价方式：工作量×清单价的计价方式（本次招标清单为暂估工作量，最终结算工作量以双方实际核定为准）。

结算方式：本项目采用下浮率报价，投标人需在最高限价基础上作整体下浮比例报价，不得缺漏、漏报或改变招标文件所要求的内容，否则其投标将被否决。价格评审时，按照（1-报价下浮率）”进行评审。价格结算时，以实际投标报价为准结算。

本次招标为预估工作量，具体工作量以招标人实际需求并发生的工作量为准。招标人对实际工作量不做承诺，投标人对此知悉并同意。

1.2项目单位：****

2.招标范围

2.1招标范围：本项目包括但不限于2026年度**片区地面建设的人工挖运土方、凿运石方、挖沟槽、回填、砌筑物修建等专业作业，具体详见控制价清单。

2.2标包划分：本项目不划分标包。

备注：

3.1以上清单项综合考虑完成工程所需的全部内容，但不限于以上内容，因现场施工需要和设计变更引起的清单变化、增补或非承包人原因的工程变更可进行增补；
（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；
（2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；
（3）合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。

3.2本项目测算的招标最高限价人民币****999.59元（含9%税）（大写：人民币肆佰捌拾陆万零玖佰玖拾玖元伍角玖分），****公司运行及管理费、社保、规费等。
3.3工程量为预估工程量，结算按最终实物工作量办理。

3.4注意：办理内部结算时，要求按中标单价向中标单位据实办理。

4.投标人存在待认定失信行为的处理要求：若投标人在****组织实施的其他招标项目中发生失信行为且当前处于待认定处理期间，应当在投标文件中履行告知义务。对于正式认定处理的失信行为导致暂停投标资格情形的，招标人有权取消其中标人资格。

3. 投标人资格要求

3.1投标人必须是在中华人民**国境内注册的具有承担民事责任能力独立法人或其他组织，具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照，并提供营业执照扫描件。若为事业单位投标，提供事业单位法人证书。

3.2投标人资质要求：

3.2.1本次招标要求投标人施工资质：建筑业企业资质证书（施工劳务）。需提供相应证书扫描件。

3.2.2投标人必须具有有效的安全生产许可证，并提供相应证书扫描件。

3.3财务要求：投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产、资不抵债等状态。须提供2025****事务所审计的财务审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表附注，审****事务所印章、注册会计师签名和签章。财务审计报告须在注册会计师行业统一监管平报备并相应取得**统一的报告编码。（平台网址http://acc.****.cn）

新成立不足1年的公司，提供公司财务报表。

3.4 信誉要求：

3.4.1投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****.cn）列入严重违法失信企业名单。（以开标当日在相应网站的查询结果为准）标书代写

3.4.2投标人、法定代表****人民法院在“信用中国”网站（www.****.cn）列入严重失信主体名单。法定代表****人民法院中国执行信息公开网（https://zxgk.****.cn/shixin/）列为失信被执行人。（以开标当日在相应网站的查询结果为准）标书代写

3.4.3 承诺2025年1月1日至投标截止时间投标人、法定代表人或者负责人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪。标书代写

3.4.4根据《****集团有限公司“三商”黑名单管理办法》，投标人被纳入“三商”黑名单的惩戒相关内容见下表。

3.4.5投标人具有良好的商业信誉，投标人须承诺近三年生产经营活动中无直接影响本项目履约能力的违法、违规等不良记录，未发生一般C级及以上工业安全事故、一般C级及以上环境污染事件和较大及以上质量事故；未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停、中止或取消交易资格的。不良记录包括但不限于影响项目履行的行政处罚、因违****机关立案调查、追查、审查起诉、被法院判决有罪以及在企业信用系统中显示有直接影响本项目履约能力的异常、有违法违规记录等情形。（3.4.3-3.4.5投标人提供书面承诺）

3.4.6其他信誉要求

投标人具有良好的商业信誉，截至开标当天不存在以下情况：标书代写

（1）在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格；

（2）投标人、拟委任的项目经理被“**建筑市场监管公共服务平台”网站（http://jzsc.****.cn/asite/jsbpp/index）列入黑名单且在投标截止时间前尚未从黑名单中移除的；标书代写

（3）在近三年（2023年1月1日至投标截止日止）内，****法院****管理部门认定为违法分包、转包、违规用工，或出现5项及以上因分包及用工情况产生施工合同诉讼或劳动纠纷。标书代写

（4）投标人在近三年（2023年1月1日至投标截止日止）内有直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：受到行政处罚；****机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。标书代写

（5）法律、行政法规规定的其他不允许参与投标的情况。

（6）投标人未被暂停或取消****委员会在开标当日中国石油招标投标网查询结果为准）。标书代写

3.5 联合体要求：

本项目不接受联合体投标。

3.6分包要求

本项目不接受转包、分包。

3.7其他要求

3.7.1项目组须指定一名项目负责人及一名专职安全员。

3.7.2投标人须承诺本项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人在项目实施期间不得在其他项目任职。项目组应配备项目负责人1名、专职安全员1名

3.7.3投标人业绩要求：

投标人在2025年1月1日至本项目招标公告发布之日至少具有2项已完成项目（项目为钻（试）前工程、地面工程）/钻前工程或者类似工程（道路或者桥梁工程）劳务分包/工程服务项目(劳务类)业绩，须提供合同协议书关键页及相对应的发票扫描件，****总局**增值税发票查验平台（https://inv-veri.****.cn)发票查询截图件并加盖公章，1个合同为1项业绩，时间以合同签署时间为准，单个合同金额不能少于100万。需提供发票金额不少于合同金额的30%。

3.7.4投标人需承诺中标后向招标人提供农民工工资承诺书，若不承诺，投标将被否决。投标人须承诺按中标金额适当比例预留农民工工资欠薪保证金，中标人预留欠薪保证金人民币10万元整。中标人在中标合同结算时预留，招标人将在合同履行完毕1年且确认无农民工工资拖欠的法律纠纷发生后，一次性不计息结算。

3.7.5投标人没有法律、行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。

以上条款，如不满足，其投标将被否决。

4. 技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果:

√不给予经济补偿

□给予经济补偿

如给予经济补偿的，招标人将按照如下标准支付经济补偿费： 。

5. 招标文件的获取

5.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于 2026 年11月4日至 2026 年11月10日23:59:59（**时间，下同）内完成以下步骤后登录中国石油电子招标投标交易平台下载电子招标文件。

① 投标登记

登录中国石油电子招标投标交易平台，搜索本项目，在拟投标标包处点击“报名”，网址：http://ebidmanage.****.com/bidder/ebid/base/login.html。

（如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核。具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节。）

② 支付标书费

****中心招标文件购买平台，在可购买的订单列表下支付标书费，网址：http://www2.****.com/#/wel/index。

（登陆账号和中国石油电子招标投标交易平台一致，密码需要重新设置。投标人首次登录需通过手机验证码登录，登录后设置登录密码，提交成功后可以同时使用户名密码或手机验证码登录。详见附件《****中心投标商用户操作手册》，咨询电话:****800114。）

5.2招标文件按项目售价为 200 元人民币／标包（标段），请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。

5.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在5.1规定的时间内完成5.1规定的2项工作（投标登记和支付标书费）后，潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。

5.4潜在****招标中心招标文件购买平台上付款成功后，在“我的订单”中会生成一条购买记录，点击订单详情，自行下载招标文件电子发票，不再开具纸质发票。

5.5此次采购招标项目为全流程网上操作，需要使用U-key完成投标工作。

① 所有首次参与中国石油招标项目投标人必须办理U-key。具体办理通知公告及操作手册下载方法如下：登录中国石油招标投标网首页：https://www.****.com“通知公告栏目”的“操作指南”中“电子招投标平台Ukey办理通知公告及操作手册”，即可下载“Ukey办理通知公告及操作手册.zip”。

② 已办理U-key的投标人应复核U-key证书是否处于有效期内，如证书失效，需按上述程序购买新的U-key。

6. 投标文件的递交

6.1本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式

投标文件递交的截止时间（投标截止时间及开标时间，下同）为 2026 年 11 月 18 日 08 时 30 分，投标人应在截止时间前通过中国石油电子招标投标交易平台递交电子投标文件。标书代写

注：请投标人注意：为确保投标有效，对于使用“投标客户端”编制的投标文件，在按照操作要求进行信息关联、签章、加密和上传后，确保上传的文件的附件状态都是验签完成。点击验签确认，当前状态是“已确认”，并且下方出现“撤标”按键，才视为成功提交投标文件。其它状态都是投标不成功，请投标人密切关注！如在投标截止时间前未能成功上传投标文件，投标将被拒绝。（为避免投标人在投标文件递交截止时间前未能成功上传投标文件，建议投标人提前2日递交投标文件）具体操作流程参见“操作指南-投标人操作手册”。标书代写

6.2逾期上传的投标文件，中国石油电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3潜在投标人应在投标截止时间前须按项目提交投标保证金，项目 2 万元。具体操作详见招标文件投标人须知前附表。标书代写

6.4开标地点（网上开标）：中国石油电子招标投标平台（所有投标人可登录中国石油电子招标投标平台在线参加开标仪式）。标书代写

7. 发布公告的媒体

√本次招标公告在中国石油招标投标网(http://www.****.com)上发布。

□本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com）、中国石油招标投标网(http://www.****.com)上发布。（适用于依法必须招标项目）

8. 评标方法

□经评审的最低投标价法

√综合评估法

9. 联系方式

招标人：****

地址：/

联系人：杨曦

电话： 137****6982

招标代理机构：****

地址：**省**市**区小关庙街6号

联系人： 王成泉

电话：028-****4314

电子邮件：zbzx9089@163com

受理异议联系人及联系方式同招标代理机构联系人及联系方式。

网站注册、U-Key办理、招标管理平台（购买招标文件及投标保证金递交）及电子交易平台操作指导：

咨询电话：****800114

交易平台运营机构：中油****公司

能源一号网站邮箱：energyahead@cnpc.****.cn

请务必在操作前认真阅读操作手册，如有疑问再在工作时间咨询。

****

****集团****中心****中心）

2026 年 11 月 3 日