国家税务总局泰安市税务局综合业务办公用房维修改造项目合同订立公示

招标项目信息

招标项目编号：****

招标项目名称：****综合业务办公用房维修改造项目

合同订立信息

标段（标的）信息

标段编号：****001

标段名称：综合业务办公用房维修改造

招标单位

****

招标单位住所

**省**市东岳大街56号

中标单位

****

中标单位住所

**省**市**区奥体西路2666号铁建大厦A座

招标代理机构

****

价款/报酬

****7297.66元（人民币）

履行期限

240日历天

合同签署时间

2026年11月03日

履行地点

**市东岳大街56号

履行方式

按招标文件执行

数量/质量

合格

违约责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:①为确保工期安排合理，工程质量，承包人必须按施工组织方案节点完成施工任务，发包人设置30%，50%，80%，100%四个时间节点的考核承包人工程进度，若因非承包人原因导致工期延期，承包人须书面报监理审核，并报发包人同意，方可**工期考核节点，否则工期不予以**。承包人无正当理由无法实现考核节点的施工任务，按《承包人履约评价标准与违约金处罚一览表》和承包人递交的《关于遵守招标文件和履行施工合同的声明》对承包人违约行为给予违约处置。②对于前述条款未包括的其他违约责任，发包人有权按《承包人履约评价标准与违约金处罚一览表》和承包人递交的《关于遵守招标文件和履行施工合同的声明》对承包人违约行为给予违约处置，或参照发包人印发的相关管理规定的违约金执行；③承包人无正当理由不按投标文件承诺制订实施施工组织方案，或不足额投入人员、机械、材料，以及出现其他不兑现投标承诺行为的，视为承包人违约，发包人有权发出限期承包人整改。承包人无正当理由延误、拒绝或整改不达标的，每项次按1万元收取违约金。其他详见合同。

解决争议的方法

****人民法院起诉

其他

无