2025年菏泽鲁西新区城市界面更新提升工程第三标段界面提升及配套工程

建设工程施工合同

****建设部

****总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：****

承包人（全称）：****

根据《中华人民**国民法典》《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就2025年**鲁西新区城市界面更新提升工程三标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1.工程名称：2025年**鲁西新区城市界面更新提升工程三标段。

2.工程地点：**鲁西新区**街道、佃户屯街道、岳程街道。

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源： 自筹资金 。

5.工程内容：2025年**鲁西新区城市界面更新提升工程，具体内容详见招标文件、图纸及工程量清单。

计划开工日期： 2026 年 2 月 5 日。

计划竣工日期： 2026 年 4 月 5 日。

工期总日历天数：60 天；工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

满足设计要求，达到《建设工程施工质量验收统一标准》及

国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，全部工程达到合格标准。

1.签约合同价为：人民币（大写）贰仟肆佰捌拾玖万捌仟肆佰零捌元肆角叁分（￥****8408.43元）。

2.合同价格形式：固定单价合同（以实际工程量据实结算）。

3.工程款支付：视资金到位情况支付。

注：乙方必须按甲方要求提供正式有效增值税发票，否则甲方有权拒绝支付工程款。

五、项目经理

承包人项目经理： 奚鲁华 。

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单和设备报价表；

（7）招标文件；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人电子签章。

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

本合同于 2026 年 2 月 4 日签订。

本合同在**省**市鲁西新区万福街道天华新天地大厦签订。

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰份，承包人执 贰 份。

发包人：（盖章） 承包人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

第二部分通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款相应内容。

第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： 1、合同协议书；2、合同条件；3、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；4、中标通知书；5、投标书及其附件；6、招标文件；7、本合同专用条款；8、本合同通用条款；9、图纸；10、确定工程造价的工程报价单或工程预算书；11、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；12、法律、行政法规；13、设计变更；14 现场签证索赔。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名 称： / ；

资质类别和等级： / ；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址： / 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： / ；

资质类别和等级： / ；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址： / 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。

1.1.3.9 永久占地包括： / 。

1.1.3.10 临时占地包括： 现场临时办公场所及临时宿舍用房。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民**国民法典》《中华人民**国建筑法》《中华人民**国担保法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等本合同适用及涉及的现行法律、法规及地方规章制度 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑装饰工程施工及验收规范》《建设工程质量管理条例》等本工程及本合同适用或涉及的全部规范、标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：执行本工程招标文件中技术标准及要求、工程量清单、图纸等章节的要求，如不同章节的标准和要求不一致的，以行业及地方标准和要求为准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 施工进场前；

发包人向承包人提供图纸的数量： / ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 发包人发包给承包人施工的全部内容的设计图纸（须承包人自行深化设计的内容除外）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与本项目、检查、验收有关的设计项目质量、安全、进度、合同（暂定价、专业分包工程）管理等各项施工资料文件；

承包人提供的文件的期限为：根据发包人书面要求；

承包人提供的文件的数量为：根据发包人书面要求 ；

承包人提供的文件的形式为：电子版、书面文件 ；

发包人审批承包人文件的期限：根据发包人书面要求。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： /。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： ****办公室 ；

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点： ****办公室 ；

承包人指定的接收人为： 项目经理 。

监理人接收文件的地点： ****办公室 ；

监理人指定的接收人为： 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：同施工场地边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用合同条款。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 执行通用条款 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： / 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： / ；

身份证号： / ；

职 务： / ；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址： / 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关 协作单位的协调等事宜；2、与监理单位配合，做好隐蔽工程的验收；3、施工期间，对技术变更、工程量签证及各类文件的审批权；4、承包人项目经理及有关人员的调换须事先经其同意；5、撤换其认为不合格的施工单位主要管理人员 6、行使合同赋予发包人的其他权力。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：应最迟于开工日期7天前移交 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 施工用电由发包方指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场管道/管线、计量设备由承包人自行解决，施工取水方式及费用由承包人自行负担，承包人负责缴纳水电费（价格执行施工当地价格）。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 施工过程中的资料及按质监部门和发包人要求的其他资料，承包人应按照国家、省、市以及发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后向发包人完整移交 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 3套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后2 个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。

（10）承包人应履行的其他义务： 保证施工期间一切安全问题，非夜间施工照明安全工作，在施工过程中发生的一切安全事故由承包人自负；办理好场地、环卫、环保等有关手续，不得影响正常施工；施工现场的清洁卫生，不能影响周围正常生活、办公 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： 奚鲁华 ；

身份证号： 372********9284532 ；

建造师执业资格等级： 二级 ；

建造师注册证书号： 鲁237********10995 ；

建造师执业印章号： / ；

安全生产考核合格证书号：鲁**B(2022)****937 ；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址： / 。

承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人履行合同并常驻施工现场，直接负责本项目施工中的各项责任。

关于项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员在施工现场的时间要求：每人每月均不少于24天，未经监理工程师批准并报发包人代表同意，擅自离开施工现场的，每缺勤一天（不足一天按一天计算）支付违约金2000元（从工程款中扣除）；项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员其中任一人在工程施工期间缺勤超过5天及以上的，该工程视为转包，甲方有权单方面终止合同，所造成的一切损失和后果，全部由中标人承担并追究其法律责任。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，承包人支付合同价款1‰违约金。给发包人造成损失的，赔偿甲方的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，承包人支付合同价款1‰违约金。给发包人造成损失的，赔偿甲方的一切损失。

（1）如经发包人同意或要求承包人更换后的新任项目经理无法胜任岗位职责，并因此导致费用增加或工期延误的，应由承包人承担；

（2）项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员出现以下情形时，视为不称职，发包人可要求承包人更换，情节严重的，发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，承包人支付合同价款1‰违约金。给发包人造成损失的，赔偿甲方的一切损失：①经常行为不轨或不认真，品行不端；②履行职责时不能胜任或玩忽职守；③不遵守合同的规定；④经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为；⑤打、骂、威胁发包人及监理人派驻现场人员；⑥工作期间饮酒⑦法律法规规定的其他不称职行为或违法行为；

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 处以3万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

由总监理工程师批准，经发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，承包人支付合同价款 1‰违约金。给发包人造成损失的，赔偿甲方的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，承包人支付合同价款1‰违约金。给发包人造成损失的，赔偿甲方的一切损失。

3.3.6 项目经理、技术负责人或现场主要负责人，须根据业主、监理的要求按时参加监理例会，不得迟到早退、不得无故缺席，如有特殊情况不能按时参加的必须事先征得会议主持人的同意。违反纪律者，每人次罚款100元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 不允许分包（经甲方和监理方许可的专业工程除外）。

主体结构、关键性工作的范围： /

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： /

其他关于分包的约定： / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：无。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： / 。

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 。

关于监理人的监理权限：依照法律法规及有关技术标准、设计文件，对工程进行质量、安全监理。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。

4.2 监理人员

总监理发包人代表：

姓 名： / ；

职 务： / ；

监理发包人代表执业资格证书号： / ；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址： / ；

关于监理人的其他约定： / 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 执行通用条款 。

5.1 质量要求

要求达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准和设计文件要求。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行国家安全文明生产条例、规范文件和标准，一切施工现场事故责任均由承包人承担，发包人不承担任何责任。承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力或施工人员忽视安全，违反操作规程造**全事故而发生的一切费用，全部由承包人负担。承包人应在施工现场范围内设置安全警示标志，施工现场发生的一切安全事故由承包人负责，与发包人无关。

（1）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：确保施工现场道路畅通，****政府有关规定执行，并以书面形式通知发包人。

（2）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包方负责合同工程承包范围的已完工程交工前的成品保护工作并承担其发生的费用。

（3）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人制定切实可行的施工保护措施，并承担其发生的费用。

（4）施工场地清洁卫生的要求：按施工组织设计和“建筑施工现场监督管理条例”规定执行，做到文明施工。

（5）承包方应采取切实措施，防治施工现场扬尘，承包人与建设单位签订的合同应当把扬尘防治目标作为签订承包合同的重要内容，明确扬尘治理责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人负责施工现场的全部治安保卫工作，相应责任及费用均由承包人承担。根据发包方及监理批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施，施工全过程应采取全封闭安全施工并派专人负责，费用由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责编制，并随同详细施工组织设计一同报监理人、发包人。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）****政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪声污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）其他：承包人应严格按**省和**市标准化工地的要求组织施工，遵守工程建设安全文明的有关规定，认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人、监理工程师及有关部门的监督检查；承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全 。

（4）上述手续办理、责任承担和费用承担的约定如下：由承包人支付 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随工程款支付。

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限约定：开工前7日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 工程师收到后7日内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 工程师收到后7日内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后，开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前完成。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前完成。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后，开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 发包人因政策变化等原因推迟开工需以书面形式通知承包人，顺延相应工期，由发包人承担补偿和损失的费用。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

①因承包人原因工程不能按合同约定工期竣工，每延误一天，承包人应按合同价款的3‰向发包人支付违约金。该违约金发包人有权在承包人的工程款中扣除，不足部分在工程结算价款中扣除。②因承包人原因，承包人在施工过程中不能按施工总进度计划完成各项施工任务，实际施工进度比施工进度计划滞后超过 30天（含30天）的，发包人有权解除合同。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总金额的百分之三。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线 ；

（2）地下障碍物和污染物 ；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气、地震。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无

8.2、承包人采购材料设备

（1）承包人负责采购材料设备的，应按照本合同各组成成分的要求及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责；其余规定执行合同通用条款。

（2）发包人可以参与发包人认为需要参与材料、设备采购工作，对承包人的材料、设备采购进行监督。

（3）暂估价材料由甲方主导并经甲方、乙方、监理方三方进行考察后确定。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：（1）由承包人承担；（2）因承包人施工现场管理不力等原因发生材料丢失损坏，由承包人负责赔偿。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行国家有关封样、检验、检测的规范、文件要求及监理人的通知规定要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 。

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施****试验场所：执行国家有关检验、检测的规范、文件要求，由承包人负责提供，费用由承包人承担。

施工现场需要配备的试验设备：执行国家有关检验、检测的规范、文件要求，由承包人负责提供，费用由承包人承担。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行国家有关检验、检测的规范、文件要求，由承包人负责提供，费用由承包人承担。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 执行国家有关检验、检测的规范、文件要求及监理人的通知，费用按国家规定执行。

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：1、发包方代表、总监理工程师对承包人未按照设计图纸要求施工而增加的工程量或因自身原因造成返工或浪费的工程量不予承认；2、发包人代表和总监理工程师发出变更通知，承包人应按要求进行变更，变更引起的价格调整执行本合同规定的调整办法进行调整；3、施工过程中非设计单位、发包人代表和总监理工程师同意，承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人擅自变更设计发生的费用和导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延；4、因承包人自身原因导致工程量变更，承包人无权要求追加合同价款或提出索赔要求。

10.1.2 因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

10.1.3 承包人提出的合理化建议，涉及的工程变更，须经发包人同意并办理相关变更审查手续。未经同意擅自更改的，承包人承担由此产生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定： 工程设计变更的计算，工程量按规定的程序经监理工程师及发包人确认后执行，并按照以下方式确定的综合单价来调整合同价款：

①合同中已有适用的工程量清单综合单价项目，执行已有项目的工程量清单综合单价；

②合同中有类似的工程量清单综合单价项目，参照类似项目的工程量清单综合单价；

③合同中没有适用或类似的工程量清单综合单价项目，由乙方提出书面申请，甲方依据有关规定和市场材料价格进行审定，经甲乙双方**监理人认可的工程量清单综合单价作为工程竣工结算的依据。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件： / 。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下方式确定：由甲方主导并经甲方、乙方、监理方三方进行考察后确定的价格进行结算。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括承包人在施工过程中因设计变更或工程签证引起的增加费用。暂列金是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用，此费用由发包人根据工程实际需要按实际发生使用。暂列金不计入工程款付款的基数，也不计取规费、税金。

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。

12.1 合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： /

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

2.总价合同。

合同价款中包括的风险范围：①人工工日单价不再调整；②机械台班单价不再调整；③除暂估价外材料价格不再调整；④施工过程中遇到的停水停电、打井取水费用、施工中排水降水费用以及施工现场特殊因素而增加的风险费用；⑤工程量清单综合单价在合同实施期间固定不变；⑥投标文件中工程量清单的工程量固定不变；⑦施工措施费一次包死不予变动的风险；⑧承包人应当预见而未能预见的风险和费用等；⑨政策性文件不予执行；⑩未列项的检验检测项目的费用；其他未尽事项。

双方约定合同价款的其他调整因素：①施工过程中发生设计变更；②现场签证；③双方约定的其他因素。

风险费用的计算方法：以上风险范围之内费用已由承包人自行预测并计入投标总价中。

风险范围以外合同价格的调整方法

（1）工程量按照清单计价规范及**省有关规定计算；超出施工图范围（工程现场签证除外）、因承包人原因的返工、不合格工程、未经确认的工程变更均不得计量；

（2）市场价格波动不调整合同价款。

（3）变更估价按本合同 10.2.1 的约定计算。

3.其他价格方式： /

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： /

预付款扣回的方式： /

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： /

预付款担保的形式为： /

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

（1）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按（GB50500-2013）建设工程工程量清单计价规范及**省最新的补充规定执行。

（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按工程进度计量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：否。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：视资金到位情况支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： / 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：达到拨款节点后14日内提交。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7个工作日内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后14日内完成审批并签发进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：签发支付证书后14天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /

12.4.6 支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批： 在工程建设期间，若因承包人拖欠农民工工资，引发纠纷而影响工程施工时，可由发包人代承包人进行农民工工资发放，并从工程款中予以扣除，承包人必须开具发票认可，否则，承包人将按此工程款数额的两倍向发包人支付违约金，此违约金由发包人在下次工程款中直接扣除，如给发包人造成负面影响的，由承包人承担相应责任。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用条款 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 执行通用条款 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：工程竣工验收通过后7日内，承包人须向发包人移交全部工程，逾期移交的，每逾期一日，按中标价的万分之一每天向发包人支付违约金，因逾期交付工程给发包人造成经济损失的，赔偿损失。同时，承包人移交所有工程之前，发包人有权拒绝结算、支付工程款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 14 天。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。

承包人提交最终结清申请单的期限：执行通用条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人完整的最终结算申请资料后60天内。

（2）发包人完成支付的期限： 发包人书面通知承包人开具收款发票后28天内（涉及财政支付审批流程所需时间不在此限）。

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自实际竣工日期起24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /

（2） 3%的审定额工程款；

（3）其他方式： /

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式： /

关于质量保证金的补充约定： /

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 收到通知后24小时内 。

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款。

16.2 承包人违约

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：发包人有权解除合同，如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：发包人有权要求承包人重新采购合格的材料和工程设备，承包人必须及时改正并承担相应损失；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程竣工验收达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程竣工验收合格，如无法修复或严重降低工程整体质量，并处以工程结算总造价的3%的违约金。并承担由此造成发包人的经济损失；如因此造成工期延误的，还应承担工期延误的违约责任。

经监理单位检查或发包人抽检，发现承包人不按设计要求或者工程质量验收规范标准施工，或有偷工减料现象，每发现一次，发包人有权视情节严重程度对承包人进行人民币 5000-10000 元/次的罚款，并要求承包人及时整改，承包人应承担全部整改费用，直到质量合格为止。如果承包人屡教不改，发包人有权将其清退出场并解除合同。

（4）承包人违反第 8.9 款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：承包人应及时改正，并承担相应损失；

（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限内对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：工程移交后，如发包人发现存在质量问题的，有权要求承包人及时维修，并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。承包人不及时维修的，发包人有权代为扣除该保修金用于维修以及支付发包人的维修管理费用（按维修费用的15%计算），并在事后要求承包人补足缺额。

工程移交后，如发包人发现存在重大质量问题的，有权扣除承包人的全部保修金，要求承包人及时维修，并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。

在国家规定的保修期外，如本工程出现质量问题系由承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品（不包括甲供材料）引起的，发包人有权无限期追索，承包人应承担由此造成的一切损失。

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：发包人有权终止合同，由承包人承担发包人的一切损失；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任

①由发包人或监理召集的例会和其他重要会议，承包人必须按发包人指定的人选准时参加，无故缺席或迟到的，发包人有权视情节严重程度处以500元的罚款，因此导致对会议内容不了解的，其后果由承包人自负，该笔罚款由发包人在结算中直接扣除；因此导致对会议内容不了解的，其后果由承包人自负。

②承包人必须无条件服从发包人及监理单位合理的现场管理，若项目班子主要人员由于工作态度等原因，使发包人及监理不满意的，发包人有权要求更换；发包人有权对承包人在施工中出现

的恶意违规及不服从管理等行为进行500-1000元/次的处罚，该笔罚款由发包人在结算中直接扣除；

③承包人在施工过程中不论遇到何种困难（除逾期支付工程款及本合同约定明确的原因和不可抗力除外），均不得以任何理由（例如发包人未签证费用、合同争议等）擅自停工或变相停工，

否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担，同时发包人有权处以5000元/天的处罚，该笔罚款由发包人在结算中直接扣除；

④合同及本协议履行期间，承包人保证不拖欠民工工资，所得工程款应优先支付民工工资；因拖欠民工工资造成的一切后果均由承包人承担。若发包人因此为承包人垫款支付的，承包人应按发包人垫付款项金额的 %向发包人偿付违约金，该笔违约金由发包人在结算中直接扣除；如因发包方工程款支付不到位除外。

⑤在合同履行过程中，****施工队伍素质、力量、机械配备、现场施工投入和管理未能履行投标书及询标记要等相关文件中的承诺，不履行总包职责或分包与总包管理不协调，造成现场管理混乱，工程质量、进度、现场文明施工和安全生产达不到预定计划，发包人有权要求其调整充实力量，加强管理，承包人必须接受。当上述措施仍无效或未采取时，以承包人违约论处，发包人可终止本合同，将承包人清退出场，由此引起的工期延误责任及损失由承包人负责承担；

⑥承包人在合同签订后5个工作日内未要求提交办理施工许可证的相关资料，在取得施工许可证后的次日未开工，分别按1000元/天﹒项次由发包人在结算中直接扣除；

⑦施工期间，承包人应严格实行隐蔽工程验收制度，如未经监理方验收自行隐蔽，监理和发包人有权要求复验，所有费用由承包人承担，发包人有权视情节轻重对承包人处以人民币1000元/次的违约金，该笔违约金由发包人在结算中直接扣除；

⑧承包人应确保工程安全进行，如工程实施过程中出现一般安全责任事故，承包人须向发包人支付人民币5000元/起的违约金；出现较大及以上安全责任事故，承包人须向发包人支付人民币10000万元/起的违约金；所有安全事故的全部责任均由承包人承担；

⑨承包人应全面履行合同，未经发包人同意不得擅自将工程内容分包出去；发包人同意分包的工程内容，承包人不得分包给不具备资格能力的企业或个人承担。否则，以承包人违约论处，发包人可终止本合同，将承包人清退出场，由此引起的工期延误责任及损失由承包人负责承担；

⑩承包人应确保项目经理、技术负责人及质量、安全等五大员在工作时间内常驻现场，且每月驻现场时间不得少于24天，如发现以上人员擅自离开现场的，发包人有权对承包人处以罚款，

该笔罚金由发包人在结算中直接扣除；

⑾本合同履行过程中，承包人被处以罚款的，以实际行为发生之日为罚款缴纳的时间；

⑿本合同中的罚款特指惩罚性违约金，本合同约定的违约金、罚款及损失赔偿款，发包人有权从工程款中直接扣减。

⒀合同生效后，承包人无正当理由，单方终止合同的，应向发包人承担违约责任，违约金按照合同总价的10%计取，并赔偿发包人因此造成的损失。

⒁当承包人出现以下情况之一，发包人有权将承包人清退出场（并解除合同）：

（a）中标后一个月内以任何理由拒签合同；

（b）工期累计相比批准的进度计划滞后20%以上；

（c）出现质量问题拒不整改，经监理人书面通知三次（含）以上仍不见效的；

（d）出现安全事故，不接受监理人和有关职能部门指令采取相应措施的；

（e）拒不执行监理人和发包人的指令三次（含）以上的。（相关指令违反质量和安全法规的不在此限）

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用另行约定，由发包人承担。

17.1 不可抗力的确认

1.不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同双方不可预见、不可防止并不能或克服的一切其他事件。

2.视为不可抗力的其他情形：地震：烈度为七级以上；台风：平均风力十级以上（24.5—32.6米/每秒）且持续1天或阵风12级以上并可能持续；大雨：持续降雨24天且降雨量为210mm以上；暴雨：24小时降水量在110mm—150mm的2级暴雨；暴风雪：6小时降雪量将达到15mm以上或者已达到15mm以上且降雪持续的；冰雹：直径大于等于30mm小于60mm，持续时间大于等于45分钟小于60 分钟，冰雹堆积厚度大于等于30cm小于60cm的冰雹；大洪水重现期20—50年等。不可抗力以外的其他情形：空中飞行物坠落、地震、台风、洪水、旱灾、高温天气、暴雨、暴风雪、冰雹、环境治理和扬尘治理Ⅱ级响应以上的状况且停工超过 48 小时的等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 7天内完成款项的支付。

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按国家有关规定必须在险，所需费用由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按国家有关规定必须在险，所需费用由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按国家有关规定必须在险，所需费用由承包人承担 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程****小组决定：

20.3.1 ****小组的确定

****小组成员的确定： /

选定争议评审员的期限： /

****小组成员的报酬承担方式： /

其他事项的约定： /

20.3.2 ****小组的决定

合同当事人关于本项的约定： /

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 /仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 ****开发区 人民法院起诉。

附件

附件1：工程质量保修书

附件2：主要建设工程文件目录

附件3：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件4：承包人主要施工管理人员表

附件5：分包人主要施工管理人员表

附件6：暂估价

附件7：工程建设项目廉政责任书

附件8：安全生产合同

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：****

承包人（全称）：****

发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就2025年**鲁西新区城市界面更新提升工程三标段签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括 2025年**鲁西新区城市界面更新提升工程三标段建设内容 ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本合同范围内由承包人及其分包人负责实施的所有工程 。

二、质量保修期

1.执行《建设工程质量管理条例》及有关规定

2.其他项目保修期限约定如下：

在国家规定的保修期外，如承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品引起的，发包人有权无限期追溯，承包人承担由此所造成的一切经济损失。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。缺陷责任期终止后30日内，发包人退还3%的质保金。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：执行国家标准。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：(公章) 承包人：(公章)

法定代表人签字： 法定代表人签字：

委托代理人签字： 委托代理人签字：

附件2：

主要建设工程文件目录

附件3：

承包人用于本工程施工的机械设备表

附件4：

承包人主要施工管理人员表

附件5：

分包人主要施工管理人员表

附件6：

6-1：材料暂估价表

6-2：工程设备暂估价表

6-3：专业工程暂估价表

附件7：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：2025年**鲁西新区城市界面更新提升工程三标段

建设单位（甲方）：****

施工单位（乙方）：****

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、****机关举报。

甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备登记。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限。依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，****机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，****机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程建设施工合同的附件，与工程建设施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式肆份，由甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人签字： 法定代表人签字：

委托授权代理人签字： 委托授权代理人签字：

日 期： 日 期：

附件8：

安全生产合同

建设单位（甲方）：****

施工单位（乙方）：****

为在2025年**鲁西新区城市界面更新提升工程三标段项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的农民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违纪、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方****管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特**全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造**全事故，将依法追究责任，费用由责任方自行承担。

本责任书一式肆份，由甲方执贰份，乙方执贰份。自双方签字盖章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（盖章） 乙方：(盖章)

法定代表人签字： 法定代表人签字：

委托授权代理人签字： 委托授权代理人签字：

日 期： 日 期：